Indemnización al contratista

se ajusto a derecho resolucion 28/2001 de la direccion de obras portuarias que aprueba convenio ad referendum modificatorio de contrato sobre construccion de caleta de pescadores artesanales en punta arenas. esa resolucion establece en su num/9 que el contratista renuncia a toda indemnizacion que pudiere corresponderle a causa de las modificaciones, en tanto que el num/10 del convenio indica que

no procede reconocer a contratista una indemnizacion por mayores gastos generales en contrato de construccion de embalse celebrado con el parque metropolitano de santiago, por la diferencia que tuvo dicha obra entre el plazo original y el efectivamente empleado. ello, porque dicha diferencia se origino en aumentos de plazo otorgados por el parque metropolitano por existir diversas obras...

no procede cancelar reajuste sobre anticipo del 20% de honorarios pactados por convenio de asesoria entre empresa metropolitana obras sanitarias y sociedad "mantra ltda", en atencion a que se retuvo el pago como consecuencia de alcance de que fue objeto decreto correspondiente, por cuanto el indice que se pretende aplicar, no fue considerado al celebrarse el contrato, debiendo cenirse a

Perjuicios por accidente. Responsabilidad civil extracontractual. Contrato de trabajo por obra. Indemnización por daño moral

indemnizacion a pagar a contratista por los danos derivados de la falta de entrega de los terrenos para la ampliacion de ruta/5 en sector que indica, debe calcularse sobre la base del programa de trabajo inicial que cubre los 690 dias del plazo primitivo, no en relacion al nuevo, establecido en un convenio ad referendum, suscrito el 13/1/98, que aumento en 133 dias dicho lapso. ello, porque...

no procede el pago de indemnizaciones a empresa contratista que al modificarse el monto contratado en la obra y aprobarse un aumento de plazo, reprogramandose asi los trabajos y el programa de inversiones, renuncio en cada caso a las indemnizaciones que pudieran corresponderle. asi no existe fundamento juridico para que el concesionario con posterioridad arguya que se le adeudan indemnizaciones...

Se ajusta a derecho cláusula de convenio suscrito entre concesionaria adjudicataria de obra sobre reposición de ruta de la VII Región y Dirección de Vialidad, en la que quedaron perfectamente identificados los aumentos y disminuciones parciales del contrato y las renuncias a las indemnizaciones que de ellas derivan, por lo que la firma no tiene derecho a las indemnizaciones del dto 15/92 de Obras

• Legislación Oficial

Objetivos: Investigar la existencia de eventuales irregularidades que se habrían suscitado en la ejecución de los trabajos correspondientes a los contratos "Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural Lora" y "Extensión Alcantarillado Calle Ciro Boetto", ejecutados bajo responsabilidad técnica de la Municipalidad de Licantén.Muestra: S/IConclusiones: Sobre el contrato "Mejoramiento y...

Instrumento público de la liquidación. Pagos a contratistas. Prescripción de las acciones. Costos de las obras

no procede pagar indemnizacion del art/131 del dto 15/92, obras publicas, a sociedad adjudicataria de ejecucion de obra, en que si bien el terreno y planos definitivos se entregaron con retraso, la misma se termino 14 dias antes de la fecha final contratada. ello, porque no concurren los requisitos exigidos por el citado precepto, para el pago de la indemnizacion, cuales son: falta de entrega del

• Formularios de Practica Forense: Juzgados Laborales

• Legislación Oficial

no procede que municipalidad curse recepcion definitiva de obras de pavimentacion adjudicadas a empresa constructora y le cancele estado de pago final de las mismas, devolviendole el monto de la garantia hecha efectiva. ello, porque las bases administrativas generales de la propuesta disponen que el incumplimiento por parte del oferente de cualquiera de las condiciones asumidas al suscribir el...

empresa contratista tiene derecho al reconocimiento de la indemnizacion del art/131 del reglamento para contratos de obras publicas por los perjuicios experimentados con motivo de la realizacion de la obra "ampliacion avenida la florida, sector walker martinez las vizcachas. primera etapa". ello, porque el retraso en las expropiaciones de terrenos para la ejecucion de las obras...

empresa constructora encargada de la ejecucion de la obra "construccion nuevas circulaciones verticales y caja de ascensores edificio plazuela santo domingo", segun contrato con la municipalidad de santiago, tiene derecho a la indemnizacion establecida en dto 1340/65 moopp art/80 inc/2, por el aumento de plazo concedido debido a la no entrega de un local y subterraneo, porque precepto...

Incumplimientos de la contratista. Cláusula de terminaci ón unilateral. Cesión de derechos. Diferencias de interpretación

devuelve resolucion que sanciona ampliacion de plazo, con derecho al cobro de mayores gastos generales para la ejecucion de obra, atendido que las cantidades representativas de los valores proforma y del impuesto al valor agregado no deben ser incorporadas a la base de calculo de la indemnizacion que se aplique en virtud del art/90 del dto 236/2002 vivie. ello, porque los valores proforma estan...

es improcedente indemnizacion por mayores gastos generales, fundada en los articulos 139 y 140 del dto 15/92 obras publicas que reclama contratista de obras denominada "construccion hospital santiago oriente", encargada por servicio de salud metropolitano oriente. argumento del interesado en orden a que estaria reclamando el pago de los gastos generales contratatos y no indemnizacion...

procede pagar a contratista saldo de 10 por ciento de honorarios adeudado por proyectos de urbanizacion que le seria pagado cuando dichos proyectos contaran con aprobaciones de servicios pertinentes. ello, porque se vio impedido por fuerza mayor de cumplir con requisito indispensable para cobrar remanente de honorarios, ya que debido a modificacion de los loteos correspondientes se detuvo...

no procede el pago de indemnizaciones por el costo de lanzamiento y colocacion de vigas postensadas en un puente, dado que en las especificaciones tecnicas generales del pertinente contrato, pactado entre el contratista y la direccion de vialidad, aplicables a todas las modificaciones del mismo, senalaban que los trabajos comprendidos en el item pertinente, consistian, entre otros, en el...