Indemnización al contratista
-
Práctica Forense N° 75. Demanda. Ordinario. Indemnización perjuicios
... c) Daño moral, consistente en el sufrimiento que le ha causado a la señora Benítez, el incumplimiento de la empresa contratista por $ ... , los malos ratos, problemas con los Bancos, ansiedad, el hecho de no habérsele pagado por los servicios que presto a la fecha le provoca ...
-
Dictamen nº 27859 de Contraloría General de la República, de 3 de Octubre de 1990
en contrato para ejecutar trabajos de ampliacion area de concesiones de aeropuerto arturo merino benitez, encomendado por la direccion general de aeronautica, no procede otorgar indemnizacion al contratista por atrasos en la entrega del sector correspondiente a empresa agricola y forestal privada y por imposibilidad para realizar excavaciones en sector de entrada de vehiculos a dependencias del...
-
Causa Nº 313-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 28-12-2020
Indemnización de perjuicios. Daño emergente. Lucro cesante por pérdida. Incumplimiento de contrato
... inmobiliaria ... indemnización ... perjuicios determinados de conformidad a lo previsto en el ... demandante ... inhabilitado en el registros de contratista, solo importa ... una pérdida abstracta de la posibilidad de haber podido ... -
Dictamen nº 40614 de Contraloría General de la República, de 31 de Agosto de 2005
articulos 139 y 140 inc/1 del dto 15/92 obras publicas, se refieren a los requisitos que deben concurrir para determinar la procedencia de una indemnizacion a una empresa contratista y que incide en mayores gastos generales, proporcionales al aumento de plazo en que se incurrira a raiz de modificaciones al programa de trabajo dispuestas por la direccion de vialidad, cuando dicho cambio se...
-
Causa Nº 68696-2016 (Casación Forma) Corte Suprema - Sala Cuarta Mixta, 28/11/2018
... Lara Gutiérrez, interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra de Luis Alberto Delgado Sánchez, OHL S.A ... condenarla en su calidad de contratista de Metro S.A. y como responsable vicaria, indirecta o sustituta, ...
-
Causa Nº 38506-2017, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 22-05-2019
Contrato por incumplimiento. Derecho de la resolución. Cláusula contractual. Justipreciación
... de prestaciones adeudadas e indemnización de perjuicios seguido ante el ... juez árbitro Juan Carlos Varela Morgan ... fue procedente porque perdió la confianza en la contratista por las graves ... defraudaciones detectadas en la ejecución de otro ... -
Dictamen nº 34202 de Contraloría General de la República, de 30 de Julio de 2007
Él art/138 del Dto 15/92 Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aplicable a contrato sobre conservación periódica acceso Cisne Medio La Tapera Frontera Etapa II, Ruta de Coyhaique, establece que las bases administrativas podrán ordenar el empleo de materiales pertenecientes al Fisco, fijando las condiciones en que los proporcionará, lo cual no fue establecido en las bases...
-
Causa Nº 25387-2021, (Laboral) Unificación de Jurisprudencia, Corte Suprema - sala Cuarta Mixta, 07-08-2023
Indemnización por despido lesivo de derecho fundamentales. Contrato de trabajo de servicios transitorios. Obligaciones laborales. Responsabilidad de la empresa principal
... resolutivo, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo y por años ... de servicios, recargo legal, ... por un trabajador de la contratista en perjuicio de otra trabajadora ... TGXJXGXKGXX ... Agrega que, una ... -
Vigente
Ley N° 16.744 establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
... 15% e inferior a un 40%, la victima tendrá derecho a una indemnización global, cuyo monto no excederá de 15 veces el sueldo base y que se ...
-
Dictamen nº 33181 de Contraloría General de la República, de 18 de Julio de 2005
toma conocimiento de decreto municipal que dispone el pago de indemnizacion por mayores gastos generales a empresa contratista, haciendo presente que para la determinacion de dicho beneficio, efectuado conforme al art/140 del dto 15/92 obras publicas, aplicable conforme a las bases generales, el municipio ha debido excluir el monto por iva que gravo la contratacion. ello, porque los gastos...
-
Causa Nº 125529-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 30-07-2021
Funcionarios municipales. Bases de licitación procedimiento. Reclamo de ilegalidad administrativo. Derecho privado a la contratación pública
... la contratista realizó doble facturaciones y cobros por ... los mismos periodos ... XDCHVPPSVQ ... contraídas ... Contratista, ... indemnización ... justificar ... terminación ... administrativa del Contrato, se ... -
Causa nº 1126/2015 (Casación). Resolución nº 123127 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 24 de Agosto de 2015
Contrato administrativo de derecho público. Incumplimiento contractual. Sentencia. Acción de resolución de contrato con indemnización de perjuicios
... ía Limitada dedujo demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicios en contra del Gobierno Regional de Tarapacá, fundada en que ... Asimismo destaca que la contratista suscribió una declaración jurada indicando que estudió los antecedentes ... -
Causa Nº 149243-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 14-12-2022
Resolución de contrato de prestación de servicios de aseo con indemnización de perjuicios. Incumplimiento de la obligación de prestaci ón. Justipreciación. Arrendador
... En estos autos sobre procedimiento de resolución con indemnización ... de perjuicios tramitado ante el Primer Juzgado de Civil de Temuco bajo ... especie, en el caso que la contratista infrinja reiteradamente cualquiera de ... las obligaciones que le impone ... -
Dictamen nº 46759 de Contraloría General de la República, de 14 de Septiembre de 2004
no procede indemnizar mayores gastos generales y costos directos por atrasos, producto de la falta de entrega del terreno, a contratista encargado de ejecucion de obra, que suscribio varios convenios con la administracion, en que junto con pactar aumentos de plazo y modificaciones del programa de trabajo, renuncio a las indemnizaciones que se pudieran derivar de tales hechos. ello, porque no es...
-
Dictamen nº 15621 de Contraloría General de la República, de 26 de Abril de 2002
empresa no tiene derecho a indemnizacion por la disminucion de obras que origino el termino anticipado, de comun acuerdo, del contrato de construccion de bocatoma y canales que indica. ello, porque acorde art/96 del dto 15/92 obras publicas, el contratista tiene derecho a la indemnizacion que alli se senala, cuando el ministerio, en uso de la facultad que el mismo precepto le concede, disminuye...
-
Causa Nº 33167-2020, (Laboral) Unificación de Jurisprudencia, Corte Suprema - sala Cuarta Mixta, 06-09-2021
Remuneraciones hasta el cumplimiento íntegro del contrato de trabajo. Relación con la obra pública. Indemnización por lucro cesante. Obligación laboral
... indemnización" legal (entendiendo por tales las que establece y sanciona la ... legislaci\xC3" ... subsidiaria, según corresponda- por la obligación del contratista de pagar a sus ... trabajadores las remuneraciones que debieron haber ... -
Revisión de los contratos administrativos: el adecuado equilibrio entre potestades exorbitantes y los derechos contractuales
Este artículo tiene por objetivo analizar los requisitos y condiciones que deben concurrir para mantener el equilibrio económico y financiero en los contratos administrativos ante cambios derivados del ejercicio de potestades públicas de la Administración contratante. Se analizan las modificaciones unilaterales del contrato introducidas por el Estado contraparte contractual, como aquellas que se...
... un elevado estándar de seguridad jurídica, que permita al contratista enfrentar las contingencias económicas, financieras, tributarias, ... financiero de los contratos administrativos, con la debida indemnización, en virtud del principio de igualdad antes las cargas públicas ... -
Causa Nº 66585-2022, (Laboral) Unificación de Jurisprudencia, Corte Suprema - sala Cuarta Mixta, 11-09-2023
Contrato de trabajo. Derecho de retención de dineros. Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales. Responsabilidad en el régimen de subcontratación
... estados de pago de la contratista para pagar las obligaciones laborales y ... previsionales de los ... indemnización sustitutiva de aviso previo, años de servicio, feriado legal y ... -
Dictamen nº 4331 de Contraloría General de la República, de 6 de Febrero de 1998
norma del art/51 del dto 29/84 vivie, sobre bases generales para los contratos a suma alzada que pacte el sector vivienda, luego de autorizar al director de serviu para ordenar modificaciones a las obras contratadas, previa aprobacion del subsecretario de vivienda y dejar establecido que no hay derecho a indemnizacion de parte del contratista en caso de disminucion, senala en el inciso final que...
-
Dictamen nº 24848 de Contraloría General de la República, de 20 de Septiembre de 1984
en contrato a suma alzada, sin reajustes, celebrado entre sendos y empresa particular para racionalizacion de agua potable del estadio nacional, en el que contratista propuso una modificacion del procedimiento de ejecucion del estanque, configurandose situacion del dto 1340/65 moopp art/51, que fue aceptada y produjo una disminucion del contrato por menor plazo y menores gastos generales,...
-
ORD. Nº 3361/101 20 de Agosto de 2003. : Contratista. Responsabilidad Subsidiaria. Alcance.
Resulta conforme a derecho que la empresa Citibank pueda retener honorarios que adeuda a su contratista Sycase Ltda., mientras no se le acredite el pago íntegro de la indemnización por años de servicios que ésta pactó en cuotas con su ex trabajador Juan Carlos Tapia, que laboró para la primera, derecho que puede hacer valer por los respectivos saldos insolutos y período de ejecución de tales...
... empresa Citibank pueda retener honorarios que adeuda a su contratista Sycase Ltda., mientras no se le acredite el pago íntegro de la indemnización por años de servicios que ésta pactó en cuotas con su ex trabajador Juan Carlos Tapia, que laboró para la primera, derecho que puede hacer valer ... -
Derrogado
Resolucion núm. 1600, el 06 de Noviembre de 2008. FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN
... ; compensaciones de saldos de distintos contratos de un mismo contratista y traspaso de contratos ... 9.4.4.- Proyectos y estudios que estén ...
-
Vigente
Resolución núm. 7, publicada el 29 de Marzo de 2019. FIJA NORMAS SOBRE EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE TOMA DE RAZÓN
... d) Compensaciones de saldos de distintos contratos de un mismo contratista; y ... e) Traspaso de contratos ... 13.4. Proyectos, consultorías o ...
-
Capítulo III: El contrato de obra pública
... ° N° decreto N° 7 ) ... B. El contratista , esto es, la “persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, ... cuyas propuestas no fueren aceptadas no tendrán derecho a indemnización ni se les devolverán los antecedentes presentados” (art. 87 inciso ° ...
-
Dictamen nº 22261 de Contraloría General de la República, de 20 de Agosto de 1984
indemnizacion por termino anticipado de convenio pactado para labores de asesoria entre particular y direccion de vialidad, consistente en el pago del 10 por ciento de los honorarios fijados pendientes al momento de recibir la notificacion, se paga sobre la base de esos honorarios sin reajustes, porque tal indemnizacion tuvo como fin resarcir al contratista de los eventuales perjuicios que le...