Indemnización al contratista
-
Causa Nº 63273-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 09-05-2022
Indemnización de perjuicios. Personal municipal en las obras. Gastos generales de administración. Contrato de ejecución de obra pública
... $159.658.343, a título de indemnización de perjuicios ... Se trajeron los autos en relación ... Considerando: ... XERXZHCXRS ... se encuentra asentado en el proceso que el contratista ... sabía la situación en la que se encontraba el terreno ... cuando ... - La pugna que desataron constructoras con la Contraloría: arremeten por no pago de obras públicas y activan acciones
-
Dictamen nº 5390 de Contraloría General de la República, de 9 de Febrero de 1996
devuelve resolucion del serviu metropolitano, que aprueba liquidacion contable del contrato correspondiente a las obras de pavimentacion de diversas calles de comuna que indica, porque indemnizacion pagada al contratista, por aplicacion del art/89 del dto 331/75 vivienda, senalada en la liquidacion en comento, no ha sido sancionada mediante el acto administrativo correspondiente, afecto al...
-
Dictamen nº 32239 de Contraloría General de la República, de 11 de Julio de 2008
Devuelve resolución del Instituto Nacional de Deportes de Chile, que aprueba modificaciones al contrato "Refuerzo de la Estructura del Coliseo Central del Estadio Nacional con Tejido de Fibra de Carbono". Ello, por resultar improcedente indemnización al contratista por motivos que indica, por no estar dichas causales contempladas en el art/146 del dto 75/2004 moopp, y porque tales...
-
Dictamen nº 12651 de Contraloría General de la República, de 27 de Mayo de 1983
contrato para efectuar dragado que se pacto a suma alzada, fue liquidado anticipadamente, de comun acuerdo con el contratista, acordandose disminucion dragado inicial con indemnizacion del 10 por ciento de la disminucion de acuerdo dto 1340/65 moopp art/47 renunciando el contratista a toda otra indemnizacion por danos por obra no ejecutada, y se obligo a restituir draga aportada por fisco; por lo
-
Demanda (Aplicación General. Despido injustificado)
... para quien mi empleadora prestaba servicios como contratista ... 3.- La remuneración mensual al momento de mi despido era de ... que en derecho me corresponden, consistentes en la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización por años de servicio y ...
-
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 850, del 12 de Septiembre de 1997, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964 y del Decreto con Fuerza de Ley N° 206, de 1960.
... La indemnización que en estos casos corresponda pagar al dueño de los árboles será ... resolverse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratista u otras causales; ... c) En casos de emergencia calificados por decreto ...
-
Dictamen nº 56017 de Contraloría General de la República, de 10 de Noviembre de 2004
devuelve resolucion de la direccion de vialidad, que aprueba convenio modificatorio del contrato de asesoria a la inspeccion fiscal de obra. ello, porque contraviene al art/60 dto 48/94, de obras publicas, el cual consagra el derecho a indemnizacion del contratista afectado con una variacion de los trabajos que importe una disminucion de los mismos, en el evento que ella se produzca como...
-
Dictamen nº 48603 de Contraloría General de la República, de 29 de Agosto de 1978
indemnizacion contemplada en favor de contratista por dto 1340/65 moopp art/80, cubre los gastos efectuados real y efectivamente como consecuencia de atrasos imputables a la administracion, y no las cantidades que teoricamente hubiera debido desembolsar de no estar favorecido con las asignaciones y bonificaciones de dl 889/75 y dl 1030/75.
-
Dictamen nº 4587 de Contraloría General de la República, de 20 de Febrero de 1986
devuelve decreto de empresa metropolitana de obras sanitarias, pues en el se imputa gasto a item de presupuesto de inversiones para 1986, que no ha sido aprobado aun acorde con dto 41/83 exento de ministerios de economia y hacienda. indemnizacion que se otorga a contratista debe calcularse conforme con reglamentos para contratos de obra publica art/47
-
Causa nº 34362/2016 (Unificación de Jurisprudencia). Resolución nº 30200 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 9 de Enero de 2017
í á obligaciones laborales. ó í lucro cesante. é contrato. Trabajador prest servicios
... de remunerar es el contrato de trabajo í que ha vinculado al contratista en t rminos que debe responder de las é secuelas derivadas del ... -
Vigente
Decreto núm. 23, publicado el 13 de Octubre de 2021. ESTABLECE REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO ESPECIAL DE OPERACIÓN PARA LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE YACIMIENTOS DE LITIO QUE EL ESTADO DE CHILE SUSCRIBIRÁ, CONFORME A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SE APROBARÁN PARA ESTOS EFECTOS
... por el Ministro de Minería, por una parte, y por la otra el contratista que resulte favorecido de la licitación pública nacional e internacional ... este Contrato sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna ... Con todo, para efectos de garantizar la obligación de dar ...
-
N°4.- Querella infraccional e indemnización de perjuicios
... Además ha transcurrido tiempo ... sin que se de una solución al Señor Contreras, no obstante haberlas requerido a la Empresa Contratista ... La mora produce los siguientes efectos: ... 1.- Se impone al deudor la obligación de indemnizar perjuicios. (Art. 1537 y 1557 del Código ...
-
Dictamen nº 64443 de Contraloría General de la República, de 18 de Noviembre de 2009
Contratista no tiene derecho a percibir indemnización del art/139 del dto 15/92 del Ministerio de Obras Públicas, pues la causal que dio lugar a la modificación fue un aumento de obras.
-
Dictamen nº 29976 de Contraloría General de la República, de 30 de Junio de 2008
Cursa resolución de la Dirección de Obras Portuarias, por la cual se autoriza el pago de la indemnización que indica a la empresa contratista BELFI S.A., con ocasión de la paralización durante 83 días de la obra "Construcción Puerto Pesquero Artesanal de Coquimbo I y II Etapa, IV Región", imputable a esa Dirección, haciendo presente que ese Servicio deberá adoptar las medidas que...
-
E.- Nº 2.- Cumplimiento contrato. Demanda. Con indemnización
... c) Daño moral, consistente en el sufrimiento que le ha causado a la señora Benítez, el incumplimiento de la empresa contratista por $ ... , los malos ratos, problemas con los Bancos, ansiedad, el hecho de no habérsele pagado por los servicios que presto a la fecha le provoca ...
-
Práctica Forence N° 74. Demanda. Ordinario. Cumplimiento contrato con indemnización de perjuicios
... c) Daño moral, consistente en el sufrimiento que le ha causado a la señora Benítez, el incumplimiento de la empresa contratista por $ ... , los malos ratos, problemas con los Bancos, ansiedad, el hecho de no habérsele pagado por los servicios que presto a la fecha le provoca ...
-
Dictamen nº 14390 de Contraloría General de la República, de 28 de Mayo de 1984
procederia que serviu cancelara a contratista indemnizacion de perjuicios del dto 1292/78 vivie let/m num/4, en contratos sobre adquisicion de viviendas construidas con proyectos precalificados, que equivale a clausula penal de caracter contractual siempre que retraso se hubiese producido en suscripcion del contrato de compraventa, por parte del servicio y por causas enteramente imputables a este
-
Demanda (Monitorio. Despido injustificado y cobro prestaciones
... objeto del presente reclamo era poder obtener el pago de la indemnización por haberse puesto término de forma anticipada al contrato de trabajo y ... vínculo de subordinación y dependencia por don ... , contratista de obras menores, para ejecutar labores de ... ubicada en la ...
-
Dictamen nº 20681 de Contraloría General de la República, de 6 de Junio de 2002
no procede pagar indemnizacion a contratista en obra de reposicion de ruta 207 paillaco valdivia, por el atraso en el cumplimiento derivado de la modificacion del programa de trabajo por la direccion de vialidad. ello, porque conforme art/182 del dto 15/92 de obras publicas, cuando la liquidacion final del contrato ha sido aceptada por el contratista, como acontece en este caso segun consta del...
-
Causa Nº 134198-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 17-05-2023
Contrato de ejecución de obras. Ejecuci ón de la obra. Bases administrativas. Responsabilidad ante el incumplimiento de las obligaciones
... procedimiento ordinario ... cumplimiento de ... indemnización de perjuicios tramitado ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco ... bajo el ... 10 de las Bases Administrativas de Licitaci ón era cargo del contratista el ... pago de los permisos municipales y otros derechos que alg ún ... -
Dictamen nº 91937 de Contraloría General de la República, de 19 de Noviembre de 2015
Se ajusta a derecho la decisión de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas que indica no pagar indemnización por años de servicio de trabajador contratista con el mecanismo previsto en el artículo 131 del reglamento para contratos de obrass públicas.
-
Dictamen nº 75920 de Contraloría General de la República, de 29 de Octubre de 1976
devuelve resolucion de direccion general de metro, tendiente a reajustar la deuda ascendente a la suma que indica, considerando variacion ipc entre julio de 1975 y mayo de 1976, por cuanto esta posibilidad no esta consultada en disposiciones legales vigentes que regulan sistemas de administraciones delegadas. no procede reembolso efectuado a firma contratista, por indemnizacion por anos de...
-
Causa Nº 4168-2019, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 05-02-2020
Indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato. Suelo para la ejecución de la obra. Administración pública. Municipalidad
... Municipalidad ... cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios, ... ambas litigantes dedujeron sendos recursos de casación ... no imputables ... contratista, expresa ... transgrede lo dispuesto en los artículos 1545, 1560 y 1564 ... -
Causa Nº 313-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 28-12-2020
Indemnización de perjuicios. Daño emergente. Lucro cesante por pérdida. Incumplimiento de contrato
... inmobiliaria ... indemnización ... perjuicios determinados de conformidad a lo previsto en el ... demandante ... inhabilitado en el registros de contratista, solo importa ... una pérdida abstracta de la posibilidad de haber podido ...