Dictamen nº 30167 de Contraloría General de la República, de 17 de Agosto de 1999 - Doctrina Administrativa - VLEX 239607666
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 30167 de Contraloría General de la República, de 17 de Agosto de 1999

Document Citado por Análisis 1 Relacionados
Vincent

empresa contratista tiene derecho al reconocimiento de la indemnizacion del art/131 del reglamento para contratos de obras publicas por los perjuicios experimentados con motivo de la realizacion de la obra "ampliacion avenida la florida, sector walker martinez las vizcachas. primera etapa". ello, porque el retraso en las expropiaciones de terrenos para la ejecucion de las obras obstaculizo su ejecucion extendiendo el plazo previsto para terminacion, produciendo mayores costos, situacion esta ultima, prevista en el citado art/131 que consagra una indemnizacion por danos cuando como consecuencia de la falta de entrega de los terrenos imputables a la administracion, se provoque un efectivo retardo en el comienzo de las obras o una alteracion sustantiva en el programa de trabajo de las mismas que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR