Dictamen nº 27859 de Contraloría General de la República, de 3 de Octubre de 1990 - Doctrina Administrativa - VLEX 239592186
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 27859 de Contraloría General de la República, de 3 de Octubre de 1990

Document Citado por Relacionados
Vincent

en contrato para ejecutar trabajos de ampliacion area de concesiones de aeropuerto arturo merino benitez, encomendado por la direccion general de aeronautica, no procede otorgar indemnizacion al contratista por atrasos en la entrega del sector correspondiente a empresa agricola y forestal privada y por imposibilidad para realizar excavaciones en sector de entrada de vehiculos a dependencias del sag al no contar con autorizacion de dicho servicio, ambos hechos por los cuales se le concedieron aumentos de plazo al ser calificados como ajenos a la voluntad de las partes, configurandose una situacion de fuerza mayor proveniente de hechos de tercero aludida en dfl 1340/65 moopp art/103 inc/3, ya que esta norma no contempla indemnizacion alguna, aunque se haya alterado el programa de trabajo. aumento de plazo originado por paralizacion de faenas ordenada por la direccion senalada para ejecutar un acceso provisional para usuarios de sector cercano al edificio del sag que permitiera continuar tareas de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR