Valor final
-
Vigente
Resolución núm. 390 EXENTA, publicada el 09 de Febrero de 2023. LLAMA A PROCESO DE SELECCIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITACIONAL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO POR EL DS Nº 49 (V. Y U.), DE 2011, EN LA ALTERNATIVA DE POSTULACIÓN COLECTIVA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS CON AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA E INDUSTRIALIZACIÓN
... consistente en la construcción de las viviendas hasta su recepción final, mediante los procedimientos de autoconstrucción asistida y/o provisión ... El monto de ahorro se calculará según el valor de la Unidad de Fomento vigente al 1 de enero de 2023, lo que deberá ...
-
Vigente
Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... virtuales o criptoactivos: representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o ... 1. Incorpórase el siguiente párrafo final en el numeral 8 del artículo 35: ... "Las órdenes de pago a que se ...
-
Vigente
Ley núm. 21575, publicada el 23 de Mayo de 2023. MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
... 1. Suprímese en el inciso final del artículo 4 la expresión "la calidad o pureza de" ... 2 ... En caso de que éste deba ser destruido por carecer de valor, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 46, el ...
-
Vigente
Ley núm. 20830, publicada el 21 de Abril de 2015. CREA EL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL
... la misma concede al cónyuge sobreviviente para el caso en que el valor total del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda ... c) Reemplázase, en la segunda oración del inciso final, la expresión "la letra d) precedente" por "las letras d) o g) ...
-
Vigente
Ley núm. 21109, publicada el 02 de Octubre de 2018. ESTABLECE UN ESTATUTO DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
... final, y 142, inciso final, del Párrafo 3 del Título Tercero, en los Párrafos ... valor o causen su deterioro ... j) Incitar a destruir o inutilizar ...
-
Vigente
Decreto núm. 67, publicado el 05 de Mayo de 2010. REGLAMENTA PARTIDA 09, CAPÍTULO 11, PROGRAMA 01, SUBTÍTULO 24, ÍTEM 03, ASIGNACIÓN 170, GLOSA 04, DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2010
... al monto total, más un 50% del mismo, que resulte de multiplicar el valor párvulo-mes establecido en el artículo 16° del presente reglamento por ... los jardines infantiles por circunstancias contempladas en el inciso final del artículo 10° del presente Reglamento, la Junta Nacional de Jardines ...
-
Dictamen nº 19433 de Contraloría General de la República, de 18 de Agosto de 1986
multa aplicable por retardo en entrega de informe final del consultor establecida en reglamento para trabajadores de consultoria contenido en dto 334/84 moopp, no puede exceder del 10 por ciento del monto del contrato incluidas sus variaciones, debiendo imputarse a este porcentaje las cantidades que el consultor haya debido pagar por multas en etapas anteriores. ello, porque del art/74 inc/1 e...
multa aplicable por retardo en entrega de informe final del consultor establecida en reglamento para trabajadores de consultoria ... asignandoseles a las primeras una sancion del 0,2 por ciento del valor que indica por cada dia de atraso y a la etapa final una del 0,4 por ... -
Voluntarismo administrativo en la fijación de tarifas: los medios también importan
El trasfondo detrás de las dos sentencias que se comentan es el deseo de los reguladores de poder actuar con la libertad, flexibilidad y rapidez requerida para, en base a su conocimiento técnico o expertise, lograr que se fijen tarifas que logren emular los precios en un mercado competitivo. Bajo esta óptica, instancias de control o accountability, tales como la Comisión de Expertos y el control...
... una perspectiva de políticas públicas, en donde reconociéndose el valor de las formas y las instancias de accountability , se ensayan algunas ... -
Vigente
Ley núm. 21561, publicada el 26 de Abril de 2023. MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL OBJETO DE REDUCIR LA JORNADA LABORAL
... de sus labores, lo que determinará también el horario de salida al final de la jornada ... Para ejercer este derecho el trabajador deberá ...
-
Vigente
Ley núm. 21039, publicada el 20 de Octubre de 2017. PERFECCIONA LA JUSTICIA TRIBUTARIA Y ADUANERA
... 4. Agrégase al inciso final del artículo 5°, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto ... valor de sus actuaciones lo percibirán a medida que los contribuyentes enteren ...
-
Vigente
Resolución núm. 30, publicada el 28 de Marzo de 2015. FIJA NORMAS DE PROCEDIMIENTO SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS
... acreditada, por no disponer de firma electrónica, carecer ésta de valor o no garantizar técnicamente tal aspecto de conformidad con las reglas ... de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual y final de su inversión, los que servirán de base para la contabilización del ...
-
Vigente
Ley 20600 - CREA LOS TRIBUNALES AMBIENTALES
... cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El Tribunal podrá ampliar este plazo por ... Párrafo Final ... Artículo 45.- Ejecución de las resoluciones. Para hacer ejecutar sus ...
-
Ley sobre impuesto a la renta
... ón de los bienes que conforman su capital efectivo se hará por su valor real vigente a la fecha en que se determine dicho capital. Los bienes ... (11) En la primera parte del inciso final del Art. 11, después de la palabra “internacional”, se intercaló la ...
-
Causa nº 212-2021 (Cont.Adm-reclamaciones). Resolución nº 42 de C.A. de Santiago - Quinta, 29-11-2021
... a la parte reclamante, por un valor de $6.666.132.-, ajustando su valor ... derogando o modificando sustantivamente el efecto final" del acto administrativo. “En la jurisprudencia chilena, la \xE2" ...
-
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 850, del 12 de Septiembre de 1997, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964 y del Decreto con Fuerza de Ley N° 206, de 1960.
... al riego, lo que incluye el tratamiento, conducción y disposición final de las aguas e infraestructura para mejorar su eficiencia; y los proyectos ... ón terrestre, o tramos de la misma, emplazada en una zona de alto valor paisajístico o turístico y que requiere un tratamiento diferenciado, sea ...
-
Oficio Ordinario N°28902 de 26/10/2017. Comisión para el Mercado Financiero
Se consulta sobre si Hipermarc S.A. debe valorizar anualmente las propiedades de sus filiales en Chile, al igual que lo hace en Argentina, y si debe revelar el nombre del profesional encargado de la valorización. Este Servicio respondió que conforme al párrafo 93 de la NIIF 13, en relación al párrafo 40 de la NIC 40, las mediciones del valor razonable recurrentes de los activos y pasivos de la...
... debe efectuar la medición del valor razonable de las Propiedades de Inve rsión, previamente cabe ... o permiten otras NIIF en el estado de situación financiera al final de cada período sobre el que se informa ... En consecuencia, a lo menos ... -
Sentencia nº Rol 4820-18 de Tribunal Constitucional, 16 de Abril de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Kevin Alan Espinoza Carrasco, Francisco Ignacio Quintana Yañez, Hugo Patricio González Pérez y Jorge Ignacio Beneventi Alvear. respecto del artículo 449 N° 1 del Código Penal, en el proceso penal Rol N° 473-2017, seguido ante la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recursos...
... en criterios objetivos y razonables según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Las diferencias de trato, para ser ... ódigo de Justicia Militar en relación a los artículos 446, inciso final y 451, ambos del Código Penal ... Al momento de los hechos los ... -
Vigente
Ley 20128 - SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL
... Asimismo, elimínase la siguiente oración final: "El programa financiero constituirá un documento interno de la ... se deberá considerar el riesgo de ejecución de las garantías y el valor esperado de las mismas ... El Estado podrá también cobrar una comisión ...
-
Causa nº 7019/2017 (Casación). Resolución nº 7019-2017 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 21 de Junio de 2018
Prueba por la sentencia. Reclamación del monto de indemnización por causa de expropiación. Determinación del valor del terreno. Recurso
... reclamación ... deducidos, no se extendió únicamente al valor del suelo del ... expropiado, ... edificaciones ... existentes, ... el valor final de la indemnización provisional fijada, que ... implica, pues si bien ... -
Causa Nº 12357-2019, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 26-08-2019
Sentencia incumplimiento. Indemnización por los costos financieros. Ejecución de las obras. Contrato de obra publica
... la ley admite y, por último, desconocer el valor probatorio ... que la ley le asigna de manera obligatoria a determinados ... -
Vigente
Ley núm. 17322, publicada el 19 de Agosto de 1970. NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
... , sin perjuicio de la facultad de delegar establecida en el inciso final del artículo 2°. La percepción de dichas multas corresponderá a la ... responsabilidad solidaria quedará limitada hasta concurrencia del valor de ellos ... ARTICULO 20° En todo contrato de construcción de obra, ...
-
Sentencia nº Rol 3054-16 de Tribunal Constitucional, 7 de Junio de 2018
... 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil; 58, inciso final, de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores; 46, inciso final, y 133, ... sanción que implicará una reiteración del reproche (o juicio de valor). Incluso más, la sola sanción privativa o restrictiva de libertad ...
-
Vigente
Ley núm. 21484, publicada el 07 de Septiembre de 2022. RESPONSABILIDAD PARENTAL Y PAGO EFECTIVO DE DEUDAS DE PENSIONES DE ALIMENTOS
... égase, en el inciso tercero del artículo 1°, la siguiente oración final: "El tribunal deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cese de ... El valor cuota del fondo de capitalización obligatoria, corresponderá al día en ...
-
Vigente
Ley núm. 21170, publicada el 26 de Julio de 2019. MODIFICA EL TRATAMIENTO DE LAS PENAS DE LOS DELITOS DE ROBO Y RECEPTACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS O DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE ÉSTOS, Y ESTABLECE LAS MEDIDAS QUE INDICA
... final, nuevo: ... "También será considerado robo, y se sancionará con la pena ... unidades tributarias mensuales" por la frase "y multa equivalente al valor de la tasación fiscal del vehículo o la pena de presidio menor en su ...
-
Vigente
Decreto núm. 25, publicado el 19 de Mayo de 2021. MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº 55 DE 2019, DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE DETERMINA APORTE ESTATAL A MUNICIPALIDADES QUE INDICA, PARA SUS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE SALUD MUNICIPAL, POR EL PERIODO QUE SEÑALA
... Asignación de Desempeño Difícil Rural Mensual, Urbano Mensual y Valor Básico Mensual, en la forma que a continuación se indica: ... c) final al Artículo 2, letra e) Rebaja del Aporte Estatal, cuyo texto es el ...