Fuerza contractual
-
Dictamen nº 39174 de Contraloría General de la República, de 27 de Octubre de 1998
serviu esta obligado a cancelar los mayores gastos generales en que incurrio sociedad de construcciones e ingenieria, con motivo de los mayores gastos generales en la obra denominada "la ermita de san antonio", derivados de los aumentos y disminuciones de tales obras, porque en la etapa de ejecucion de referidas faenas se verificaron cambios en la materializacion del proyecto original,...
-
Sentencia nº Rol 11683-21 de Tribunal Constitucional, 17 de Marzo de 2022
... una situación jurídica consolidada dentro del iter contractual", se ha cumplido plenamente la obligación del afiliado de hacer la tradici\xC3" ... irrestricto al orden institucional de la República, ahora amagado, fuerza reiterar la necesidad de que los órganos legisladores se enmarquen dentro ...
-
Causa nº 11466/2015 (Civil). Resolución nº 579009 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 28 de Junio de 2016
... Afirma que el incumplimiento contractual que el juez árbitro imputa a su parte y que le permitió liberar a Matriz ... , incluyendo la autonomía de la voluntad, libertad contractual y fuerza obligatoria e intangibilidad de los contratos, los jueces no están ...
-
Causa Nº 44629-2017 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 29/10/2018
Escritura de modificación de contrato. Sentencia. Acción subsidiaria de nulidad de derecho público de la decisión administrativa. Facultad de revocación
... ó al otorgamiento a la contratista de un aumento del plazo contractual total de 274 días, sin derecho a pago ... de la Ley Nº 10.336 y del artículo 17 del Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, en YDCHNKRXH ... 11 relación con la ... -
Demanda (Tutela laboral. Vulneración garantía. Integridad Psíquica)
... demandante del trabajo, además que genera un incumplimiento contractual del empleador toda vez que omite las obligaciones que devienen de su ... en esta sede laboral las exigencias del Derecho Privado para que la fuerza sea vicio del consentimiento, merced a los principios que rigen en materia ...
-
Vigente
Resolución núm. 16, publicada el 25 de Febrero de 2015. APRUEBA NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
... préstamos y cuentas por cobrar a corto plazo, sin interés contractual, se valorizan por el monto entregado o el valor contractual ... 14. Si ... , terceros ajenos a la entidad o derivado de casos fortuitos o de fuerza mayor, debe contabilizarse en las cuentas de Detrimento que corresponda, ...
-
Corte Suprema, 19 de junio de 2003. Retamal Tobar, Patricio H. (casación en el fondo)
DOCTRINA: De acuerdo con el artículo 45 del Código Civil, “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” Con arreglo a dicha definición, para estar en presencia de fuerza mayor debe...
... servicios de protección y que esta situación puede asimilarse a fuerza mayor ya que ninguna responsabilidad o participación le cupo en tal ... la circunstancia de haberse puesto término a la relación contractual existente entre el empleador y la empresa Dole Ltda. por un acto ... -
Causa Nº 63437-2021, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 17-07-2023
Nulidad de la cláusula arbitral. Contrato de compraventa de acciones. Cuestión en la etapa de arbitraje. Cosa juzgada
... del referido texto legal, debiendo primar siempre la buena fe contractual , ... declarando en seguida que resulta evidente que “…la voluntad de ... con la fuerza obligatoria de una cláusula de naturaleza contractual ... Del mismo ... -
Vigente
Ley 20128 - SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL
... de la República para que, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, refunda en un ... de la aplicación de disposiciones de carácter legal o contractual" que generen pasivos contingentes, tales como la garantía estatal de pensi\xC3" ...
-
Dictamen nº 30201 de Contraloría General de la República, de 17 de Agosto de 1999
servicio de vivienda y urbanizacion debe pagar los mayores gastos generales en que incurrio empresa adjudicataria de la construccion de viviendas sociales, derivados de la entrega parcial del terreno y la modificacion del proyecto, que en definitiva originaron el atraso en la obtencion del permiso de edificacion. ello, porque si bien art/33 del dto 29/84 vivienda, aplicable en el caso en examen,...
-
Causa Nº 34171-2017 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 31/07/2018
Pago de indemnizaciones con ocasión del incumplimiento. Cumplimiento a las obligaciones. Recepción de obras. Acción de resolución de contrato de obra pública
... atribuye, por lo demás, su inejecución a motivos de fuerza mayor, sin que siquiera los presupuestos de esta figura se ... día anterior al vencimiento del término contractual, la recepción de las obras. e) El 22 de diciembre ... -
Causa Nº 34169-2017 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 20/08/2018
Presunción judicial. Contrato por escritura pública. Sentencia. Responsabilidad contractual
... municipio constituyen un incumplimiento contractual de su parte, puesto que no ... que la construcción y determinación de la fuerza probatoria de las presunciones queda entregada a los magistrados de la ... -
Vigente
Decreto núm. 177, publicado el 14 de Mayo de 2022. ESTABLECE LAS SUBCATEGORÍAS MIGRATORIAS DE RESIDENCIA TEMPORAL
... ón Política de la República de Chile; en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la ... ello las reglas generales que correspondan según el vínculo contractual de que se trate. En caso de ejercer este tipo de actividades deberán ...
-
Demanda ordinaria de resolución de contrato con indemnización de perjuicios
... ón de perjuicio proveniente de la mora en el cumplimiento contractual, sin embargo estos perjuicios pueden ser de dos categorías, tales como el ... legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses ...
-
Vigente
Ley núm. 21409, publicada el 25 de Enero de 2022. ESTABLECE UN DESCANSO REPARATORIO PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD QUE INDICA, EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DESEMPEÑADA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
... refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio de Salud, entendiéndose ... contratado a honorarios y a aquellos sometidos al régimen contractual del Código del Trabajo, según corresponda. Se incluirá a quienes ...
-
Causa Nº 100759-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 29/11/2018
... objeto es an ular o decl arar carente de efecto una cl usula contractual. Si endo á as , la acci n deducida en estos anteceden tes escapa al ... fallas en sus siste mas y/o pro gramas; salvo fuerza mayor o caso fortuito. Consider ando que el Banco ...
-
Causa nº 52840/2016 (Casación). Resolución nº 127473 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 6 de Abril de 2017
Suministro é ó í. Deb. Incumplimiento contractual. Cumplimiento de contrato
... , sta s lo se limit a alegar que el é ó ó incumplimiento contractual no ser a culpable debido a fuerza mayor, í porque la Direcci n de ... -
Causa nº 99787/2016 (Casación). Resolución nº 158544 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 17 de Abril de 2017
Ley del contrato. í é. Fondo en contra de la sentencia. Digo á í ó
... del contrato (lex contractus y pacta sunt servanda) que reconoce su fuerza obligatoria, ordenando el cumplimiento de las obligaciones que de l ... " ( lvaro ú Á Vidal Olivares, La Construcci n de la ó Regla Contractual en el Derecho Civil de Los Contratos, Revista de Derecho de la Universidad ... -
Causa Nº 12224-2018 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 27/09/2018
Sentenci. Incumplimientos relativos a obras. Contrato administrativo de obra pública. Acción de indemnización de perjuicios
... , se acreditó el incumplimiento contractual relacionado con la falta de entrega ... que los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos de acuerdo a las ... -
Causa nº 217-2021 (Laboral-nulidad). Resolución nº 41 de C.A. de Temuco - Segunda, 29-04-2022
... , esto es, caso fortuito o fuerza mayor , ó “ ” consign ndose en la ... en el cumplimiento de la obligaci n contractual sea consecuencia directa del ó hecho que ocasiona la ...
-
Vigente
Ley N° 20.502, del 9 de Febrero de 2011, crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica Diversos Cuerpos Legales.
... que integran su planta de personal establecida por el decreto con fuerza de ley N° 1- 18.834, del Ministerio del Interior, de 1990; por los ...
-
Causa Nº 38506-2017, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 22-05-2019
Contrato por incumplimiento. Derecho de la resolución. Cláusula contractual. Justipreciación
... vincula con la calificación del ejercicio de una cláusula contractual que ... permitió a Anglo terminar anticipadamente el contrato de autos ... legislador para regular su fuerza probatoria, queda entregada a dichos ... magistrados y no puede ser ... -
Causa Nº 11454-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 06-03-2023
Contrato de construcción de la casa habitaci ón. Supuesto contrato deb ía. Obligación. Depósitos parciales
... contractual y sus elementos esenciales con el mérito de la testimonial ... rendida en ... consensualismo, la libertad contractual, la fuerza obligatoria de los contratos ... DSLQXEVDXRB ... o pacta sunt servanda, el ... -
Vigente
Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
... refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza" de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucci\xC3" ... 2. En razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado ...
-
Construcción a suma alzada
... de las Obras pactados, no serán calificados, en caso alguno, como fuerza mayor o caso fortuito y no relevan al Contratista de dar cumplimiento a ...