Imputable al contratista
-
Dictamen nº 5585 de Contraloría General de la República, de 6 de Marzo de 1985
liquidacion anticipada de contrato de construccion de camino las quemas los muermos no puede practicarse con cargo al contratista como lo efectuo vialidad, porque la paralizacion de los trabajos derivo de una causal de fuerza mayor, no/imputable al contratista, cual es la reiterada negativa de la administracion de pagar las nuevas obras ejecutadas, cuyo volumen excedio con creces las consideradas
-
Dictamen nº 25473 de Contraloría General de la República, de 18 de Mayo de 2004
procede la indemnizacion del art/131 del dto 15/92 obras publicas, si concurren copulativamente las siguientes condiciones: falta de entrega del terreno o de los planos; que dicha omision no sea imputable al contratista; que exista retardo en el desarrollo del programa de trabajo del contratista como consecuencia de la deficiencia aludida; que lo anterior produzca danos que deben calcularse en...
-
Causa nº 13765/2016 (Casación). Resolución nº 13765-2016 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 28 de Noviembre de 2016
Cláusulas del contrato de seguro. Sentencia. Riesgo de daños por error de diseño. Indemnización contra la póliza
... haber estado comprometida si el daño hubiere sido imputable al ... contratista y se hubiese manifestado durante el período de ... -
Dictamen nº 16909 de Contraloría General de la República, de 19 de Julio de 1983
sendos se encuentra obligado a pagar la indemnizacion establecida en dto 1340/65 moopp art/89, a empresa que se indica, y con la cual celebrara un contrato para la realizacion de la obra que se senala y que actualmente se encuentra paralizada por causa no imputable al contratista, no obstante que dicho servicio actue como mandatario de digeder que era la encargada de suministrarle los fondos para
-
Dictamen nº 18382 de Contraloría General de la República, de 5 de Julio de 1984
procede conceder ampliacion de plazo solicitado por contratista en obras de pavimentacion encargadas por serviu, aunque en respectivo contrato se estipulo que no habria lugar a una prorroga de dicho termino, por cuanto el retraso en la ejecucion no es imputable al adjudicatario de la propuesta, toda vez que municipalidad se nego a suspender en forma total el transito vehicular por la zona de los...
-
Dictamen nº 10575 de Contraloría General de la República, de 5 de Abril de 1995
procede aplicar multa que establece art/79 del dto 29/84 vivienda, a contratista de obra "mejoramiento de riego parque metropolitano, tuberia de conduccion y distribucion", que subsano con 15 dias de atraso las observaciones que le formulo comision receptora. ello, porque, efectivamente, existieron razones no imputables al afectado para que el referido parque metropolitano suspendiera...
-
Causa nº 7180/2017 (Casación). Resolución nº 26 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 16 de Abril de 2018
Indemnización de perjuicios. Accidentes laborales. Recurso de nulidad. Responsabilidad de la contratista
... que da origen a este proceso, como tampoco con las sociedades contratista y subcontratista demandadas, cuestión que impedía su condena por la ... laborales, es de cargo de la empresa contratista, no siéndole imputable hechos que hayan tenido lugar por actos de terceros, esto es, la sociedad ... -
Causa nº 92863/2016 (Casación). Resolución nº 92863-2016 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 21 de Agosto de 2017
Falta de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral. Administración pública. Deber de seguridad. Responsabilidad de la empresa contratista empleadora directa del trabajador
... de la empresa contratista, acudiendo a lo establecido en el ... posibilidad ... responsabilidad ... -
Causa nº 40706/2016 (Casación). Resolución nº 723055 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 15 de Diciembre de 2016
Recurso de nulidad. Notificación del acto administrativo. Sentencia. Plazo de prescripción extintiva de la acción ordinaria
... la notificación del acto administrativo que revoca por causa no imputable o ajena al contratista la propuesta privada “Construcción Sala Cuna y ... -
Causa Nº 125529-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 30-07-2021
Funcionarios municipales. Bases de licitación procedimiento. Reclamo de ilegalidad administrativo. Derecho privado a la contratación pública
... alegaciones: ... existencia ... incumplimiento ... contractual imputable al prestador, siendo pacífico que ... la contratista realizó doble ... -
Dictamen nº 37962 de Contraloría General de la República, de 18 de Noviembre de 1997
direccion general de obras publicas, actuo conforme a derecho al rechazar solicitud de empresa constructora en orden a que se le resarcieran los mayores gastos en que incurrio desde el 1/8/93 en adelante, en la ejecucion del contrato "nueva area terminal de pasajeros del aeropuerto arturo merino benitez", con motivo del atraso en la entrega de los planos de la obra. ello, porque...
-
Dictamen nº 3149 de Contraloría General de la República, de 24 de Enero de 2002
empresa adjudicataria de contrato de ejecucion de reposicion de puentes que indica, tiene derecho a la indemnizacion del art/131 inc/2 del dto 15/92 obras publicas, por los trabajos pactados que no pudieron efectuarse dentro del plazo convenido, atendida la demora en la entrega de terrenos cuya utilizacion no estaba prevista y que fue necesario expropiar. ello, porque acorde dicho precepto deben
-
Dictamen nº 20238 de Contraloría General de la República, de 17 de Agosto de 1992
en contratos de construccion, urbanizacion, obras complementarias e instalaciones de viviendas en cartagena y dos grupos en san antonio, adjudicados a contratista, se han constatado las siguientes anomalias administrativas; demora de serviu en efectuar las transferencia del predio de cartagena, inicialmente de propiedad de la municipalidad y adquirido por el contratista, vulnerandose art/26 del...
-
Causa Nº 34169-2017 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 20/08/2018
Presunción judicial. Contrato por escritura pública. Sentencia. Responsabilidad contractual
... de la prestación a cargo del contratista, sino que, además, se determinaron ... prever al tiempo de la licitación, por un hecho que no le es imputable. Vigésimo primero: Que finalmente en cuanto a ... -
El contrato de construcción en chile. análisis económico y jurisprudencial
Los contratos de construcción, y en especial aquellos de suma alzada, están diseñados no solo para traspasar el riesgo de precio desde el mandante hasta el contratista, que es la parte que está en mejor posición para evaluar y controlar dicho riesgo, sino que para eliminar o mitigar los problemas que surgen de la asimetría de información entre los contratantes, incluyendo los fenómenos conocidos...
... para traspasar el riesgo de precio desde el mandante hasta el contratista, que es la parte que está en mejor posición para evaluar y controlar ... un ajuste del precio con que la causa del sobrecosto no sea imputable al contratista o que sea imprevisible, el traspaso contractual del riesgo ... -
Dictamen nº 11053 de Contraloría General de la República, de 11 de Abril de 1990
en contrato de obra publica pactado por serviu, los estados de pago deben reliquidarse al valor de las unidades de fomento a la fecha de las respectivas ordenes de pago y no a la fecha de la programacion financiera, conforme dto 29/84 vivie art/60 y art/64 y a las bases administrativas especiales rectoras de la licitacion. ello, porque la programacion financiera, conforme art/56 del reglamento...
-
Dictamen nº 10153 de Contraloría General de la República, de 26 de Abril de 1988
contrato de ejecucion de obras de rehabilitacion de camino actualmente paralizado con consentimiento expreso del ingeniero visitador y tacito de la direccion de vialidad, se encuentra vigente, por lo que las partes podrian pactar su termino anticipado de comun acuerdo y la liquidacion respectiva, o bien, esa direccion podria ordenar la reanudacion de los trabajos y reprogramacion de la obra,...
-
Causa Nº 76398-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 16-08-2021
Ejecución de los trabajos. Contrato de construcción de obra pública. Derecho administrativo. Régimen contractual común
... contratista un plazo de ejecución de 336 días corridos ... Dicho contrato fue ... ausencia de incumplimiento imputable al Fisco de Chile; ... (iii) La modificación del contrato para incorporar ... - INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 20-13 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN SOBRE PROCEDENCIA DE MAYORES GASTOS GENERALES EN CONTRATO QUE INDICA - AGOSTO 2013
-
Dictamen nº 54727 de Contraloría General de la República, de 3 de Noviembre de 2004
en contrato sobre ejecucion de colector de aguas lluvias lo martinez, region metropolitana, celebrado con la direccion de obras hidraulicas, la contratista no tiene derecho al cobro por mayor excavacion en zanja. ello, porque las bases administrativas de dicho contrato dispusieron que las cantidades de obras a pagar serian las correspondientes a los perfiles teoricos segun planos, efectivamente...
-
Dictamen nº 6187 de Contraloría General de la República, de 3 de Marzo de 1989
empresa constructora encargada de la ejecucion de la obra "construccion nuevas circulaciones verticales y caja de ascensores edificio plazuela santo domingo", segun contrato con la municipalidad de santiago, tiene derecho a la indemnizacion establecida en dto 1340/65 moopp art/80 inc/2, por el aumento de plazo concedido debido a la no entrega de un local y subterraneo, porque precepto...
-
Dictamen nº 30614 de Contraloría General de la República, de 29 de Septiembre de 1995
en contrato de construccion de edificio escuela tecnologica licitado por universidad de santiago, a suma alzada, con algunas partidas a cubos ajustables, no procede pagar al constructor la diferencia de hormigon producido entre el terreno natural y el fondo de las excavaciones. ello, porque en respuesta dada sobre la materia en las aclaraciones de la propuesta, se senalo que debia considerarse...
-
Dictamen nº 25161 de Contraloría General de la República, de 22 de Septiembre de 1993
calculo del reajuste de estados de pago de obra de conservacion de ruta sector el tabo algarrobo, terminada el 15/5/92, o sea, dentro del plazo contractual, y que fueran expedidos solo el 15/10/92 y el 15/12/92, sea que dichos estados de pago se hayan presentado dentro o fuera del aludido plazo, debe hacerse segun parametros polinomicos de septiembre y noviembre 1992, acorde art/52 inc/2 del...
-
Causa Nº 19007-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 13-12-2019
Nulidad de derecho público. Plazo del contrato. Obra extraordinaria. Vicios del proyecto
... expresamente ... reproducidos, ponen de cargo de la contratista la obtención ... de la totalidad de los permisos que fueren necesarios ... la obra, falta de entrega del terreno o de los planos no ... imputable al contratista y que ocasionare atrasos (artículo ... circunstancia ... -
Práctica Forence N° 74. Demanda. Ordinario. Cumplimiento contrato con indemnización de perjuicios
... mí representado en el tiempo y forma acordados, en ningún caso imputable a él, quien siempre a procurado cumplir en los términos del art.1552 del ... causado a la señora Benítez, el incumplimiento de la empresa contratista por $ ... , los malos ratos, problemas con los Bancos, ansiedad, el hecho ...