Dictamen nº 20238 de Contraloría General de la República, de 17 de Agosto de 1992 - Doctrina Administrativa - VLEX 239310186
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 20238 de Contraloría General de la República, de 17 de Agosto de 1992

Document Citado por Análisis 1 Relacionados
Vincent

en contratos de construccion, urbanizacion, obras complementarias e instalaciones de viviendas en cartagena y dos grupos en san antonio, adjudicados a contratista, se han constatado las siguientes anomalias administrativas; demora de serviu en efectuar las transferencia del predio de cartagena, inicialmente de propiedad de la municipalidad y adquirido por el contratista, vulnerandose art/26 del dto 29/84 vivienda, rector del pertinente convenio, atraso que amerito ampliaciones de plazo solicitadas por interesado dentro del termino legal y que fueron denegadas por ese servicio. ese retardo impidio la oportuna liberacion de garantias establecidas en art/10 inc/1 del dto 235/85 vivienda, tambien regulador de la contratacion, afectando no solo el normal desarrollo del convenio para esa comuna, sino ademas los de san antonio, puesto que si bien se trato de tres contratos, o sea, de vinculos juridicos distintos entre si, ellos estaban ligados, por corresponder dos a una misma propuesta publica y desarrollarse los tres simultaneamente con un financiamiento comun segun estipulaciones efectuadas entre el banco del estado, serviu y el recurrente. tambien en cartagena, serviu tardo en otorgar el certificado necesario para ejecutar urbanizacion electrica y el municipio demoro la tala de arboles existentes en el loteo, periodo este imposible de prever por el contratista, maxime si las bases administrativas especiales dispusieron que las obras se desarrollarian en terreno de propiedad de terceros, o sea, de la entidad edilicia.; por tales atrasos, las faenas debieron ejecutarse en meses de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR