Dictamen nº 10575 de Contraloría General de la República, de 5 de Abril de 1995 - Doctrina Administrativa - VLEX 239235094
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 10575 de Contraloría General de la República, de 5 de Abril de 1995

Document Citado por Relacionados
Vincent

procede aplicar multa que establece art/79 del dto 29/84 vivienda, a contratista de obra "mejoramiento de riego parque metropolitano, tuberia de conduccion y distribucion", que subsano con 15 dias de atraso las observaciones que le formulo comision receptora. ello, porque, efectivamente, existieron razones no imputables al afectado para que el referido parque metropolitano suspendiera de oficio el plazo del contrato, el cual vencia el 16/8/91, hasta el 1/10/91, pues solo el 1/9/91 el mencionado servicio pudo proveer el agua de riego necesaria para que la empresa contratista, conjuntamente con la inspeccion tecnica, realizara las pruebas de tuberias y uniones indispensables, las que se prolongaron durante todo septiembre y concluyeron con el informe de observaciones de fecha 1/10/91, notificado al interesado al dia siguiente. no obstante lo anterior, si resulta imputable a este ultimo el hecho de que solo se subsanaran las observaciones senaladas el 30/10/91, en circunstancias de que, acorde art/71 del ordenamiento ya citado, contaba con un plazo de 14 dias para hacerlo sin pago de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR