Gastos directos
139181 resultados para Gastos directos
-
Dictamen nº 18549 de Contraloría General de la República, de 28 de Julio de 1992
conforme ley 18777 art/12 - que declaro de utilidad publica los inmuebles necesarios para ejecutar obras relacionadas con la produccion y distribucion de agua potable y con la recoleccion, tratamiento y disposicion de aguas servidas, debiendo efectuarse su expropiacion por el ministerio de obras publicas con cargo al respectivo servicio o empresa, sea esta publica o privada -, ese ministerio debe
... publica o privada -, ese ministerio debe obtener el pago de los gastos incurridos en el procedimiento de expropiacion, entendiendo por tales los ... de la administracion, o sea, solo los gastos administrativos directos, pero no los indirectos, cuyo cobro tambien se ha efectuado a las empresas ... -
Causa Nº 31966-2019, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 15-10-2020
Contrato de obra publica. Justipreciación. Sentenciadores a la prueba. Indemnización por recursos humanos
... serán indemnizados los daños, sobre la base de los gastos ... directos justificados que el contribuyente haya tenido y que ... -
Dictamen nº 23646 de Contraloría General de la República, de 7 de Mayo de 2004
no procede pagar indemnizacion del art/131 del dto 15/92, obras publicas, a sociedad adjudicataria de ejecucion de obra, en que si bien el terreno y planos definitivos se entregaron con retraso, la misma se termino 14 dias antes de la fecha final contratada. ello, porque no concurren los requisitos exigidos por el citado precepto, para el pago de la indemnizacion, cuales son: falta de entrega del
... a raz de la deficiencia aludida; que el empresario acredite tener gastos directos justificados a consecuencia del incumplimiento; y que dichos ... -
Causa Nº 2754-2018, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 20-05-2019
Contrato de obra publica. Expropiaciones de los terrenos. Incumplimiento de la obligación. Cumplimiento a la entrega
... adicionales, ... incumplimiento de la obligación de pago de gastos directos, ... desde que, al desestimarla, se remitió al argumento que ... -
Dictamen nº 6208 de Contraloría General de la República, de 23 de Febrero de 2000
empresa adjudicataria de la obra "reparacion y ensanche del puente calle calle, provincia de valdivia, x/region", tiene derecho a ser indemnizada conforme art/131 del dto 15/92 obras publicas. ello, porque dicha disposicion establece una indemnizacion por danos en la medida que como consecuencia de la falta de entrega de los terrenos imputable a la administracion, como ha ocurrido en...
... programacin original de la obra, lo que produjo un aumento de los gastos de construccin con el consecuente perjuicio econmico a la empresa ... de las mismas que justifique la prestacin, en base a los gastos directos justificados y verificados por la Inspeccin Fiscal para el caso de generar ... -
Dictamen nº 19327 de Contraloría General de la República, de 25 de Abril de 2005
el dictamen 35639/2004, referido al contrato mejoramiento rutas sector cuesta la dormida, establece que solamente corresponde reconocer la indemnizacion contemplada en el articulo 131 del reglamento para contratos de obras publicas, a cuyo respecto se deben acompanar los antecedentes que permitan constatar la verificacion efectuada por la inspeccion fiscal en lo atinente a los gastos directos...
... contratos de obras pblicas, "previo el acompaar los antecedentes de gastos directos justificados, que haya tenido el contratista, debidamente visados ... -
Dictamen nº 52544 de Contraloría General de la República, de 21 de Octubre de 2004
conforme art/131 del reglamento para contratos de obras publicas, para que proceda el derecho a la indemnizacion que esa norma establece, deben cumplirse los requisitos de: falta de entrega del terreno; que tal omision no derive de la voluntad del contratista; que exista retardo en el desarrollo del programa de trabajo respectivo como consecuencia de esa deficiencia y que ello produzca danos que...
... 131 del Reglamento para Contratos de Obras Pblicas los costos directos improductivos que a su juicio se le adeudaran por el atraso en la entrega ... expropiatorios, lo que oblig a soportar mayores costos directos y gastos por mantencin de maquinarias, fletes y mano de obra ociosa, modificndose ... -
Dictamen nº 18237 de Contraloría General de la República, de 1 de Julio de 1987
bienes muebles adquiridos con recursos provenientes del 3,5 por ciento de libre disposicion del fondo nacional de desarrollo regional, son fiscales y pueden ser transferidos en favor de entidades privadas, siempre que ellas no persigan fines de lucro y que al respecto concurran exigencias establecidas sobre el particular por ley 18267 art/16, esto es, mediante decreto supremo de bienes nacionales,
... los objetivos que en esos preceptos se senala y, entre ellos, a los gastos y transferencias autorizadas por dto 1570/84 inter, texto que determino ... examen pueden destinarse, entre otros fines, a financiar gastos directos de cualquier naturaleza o a efectuar transferencias o aportes, tanto al ... -
Dictamen nº 31210 de Contraloría General de la República, de 30 de Diciembre de 1991
devuelve resolucion de la direccion general de obras publicas que aprueba mayor valor de contrato a cargo de empresa de ingenieria, por pago de indemnizaciones acorde art/80 del dto 1340/65 obras publicas. ello, porque los gastos directos que el contratista habria tenido en la obra correspondiente y que fundan las indemnizaciones senaladas, no se han verificado por la inspeccion fiscal como lo...
... ello, porque los gastos directos que el contratista habria tenido en la obra correspondiente y que ... -
Dictamen nº 34091 de Contraloría General de la República, de 31 de Diciembre de 1987
peticiones que formule contratista para obtener del fisco pago de gastos directos que acredite haber efectuado con motivo de prolongacion de vigencia de un contrato, tales como aquellos inherentes a la mantencion de boletas de garantia, deben presentarse ante direccion de vialidad conforme dto 1340/65 moopp art/119 inc/3, sin perjuicio de facultades de contraloria. no existe disposicion...
peticiones que formule contratista para obtener del fisco pago de gastos directos que acredite haber efectuado con motivo de prolongacion de ... -
Dictamen nº 23713 de Contraloría General de la República, de 18 de Julio de 1988
direccion de vialidad viii region debe pagar al contratista los gastos directos que compruebe haber efectuado con motivo de la mantencion de las garantias del contrato (confeccion carpeta rodado camino san carlos san fabian) mas alla de los 180 dias contados desde la fecha de la recepcion unica de las obras, con el recargo establecido en dto 1340/65 moopp art/89, porque si bien la administracion...
direccion de vialidad viii region debe pagar al contratista los gastos directos que compruebe haber efectuado con motivo de la mantencion de las ... -
Vigente
Resolución núm. 3, publicada el 20 de Abril de 2020. APRUEBA NORMATIVA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL SECTOR MUNICIPAL
... Los gastos y eficiencia de los servicios prestados ... 7. Las municipalidades deben ... verá afectado por el resultado del ejercicio y por movimientos directos establecidos en las respectivas normas ... Ingresos Patrimoniales ... 71 ...
-
Causa nº 27953/2016 (Casación). Resolución nº 656945 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 9 de Noviembre de 2016
... el capital, pero se niegan y también se niegan a pagar distintos gastos por concepto de remuneraciones y servicios varios que se habían originado ... suma de $51.135.000 a título de daño emergente, por los gastos directos en que incurrió para poner en marcha la sociedad; lucro cesante por 36 ...
-
Dictamen nº 32239 de Contraloría General de la República, de 1 de Diciembre de 1989
empresa constructora tiene derecho a que direccion de vialidad le abone los gastos directos que compruebe haber efectuado, a satisfaccion del director de esa entidad publica, con motivo de la prolongacion de la vigencia del contrato de ejecucion de obras de proyecto camino ensenada cruce ralun, esto es, mas alla de los 90 dias contados desde la epoca de la recepcion unica de las obras (10/12/87),
... constructora tiene derecho a que direccion de vialidad le abone los gastos directos que compruebe haber efectuado, a satisfaccion del director de esa ... -
Dictamen nº 27372 de Contraloría General de la República, de 14 de Octubre de 1993
informa sobre examen de cuentas a gastos administrativos del programa extraordinario de viviendas dto 235/85 vivie, correspondientes al periodo 1/1/92 al 30/6/93, efectuado en serviu metropolitano, senalando los rubros que corresponden a dichos gastos. los gastos directos del programa y que se pueden identificar con cada operacion son los relativos a pago de honorarios de notarios, conservador de
informa sobre examen de cuentas a gastos administrativos del programa extraordinario de viviendas dto 235/85 vivie, ... los gastos directos del programa y que se pueden identificar con cada operacion son los ... -
Vigente
Ley núm. 20899, publicada el 08 de Febrero de 2016. SIMPLIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN A LA RENTA Y PERFECCIONA OTRAS DISPOSICIONES LEGALES TRIBUTARIAS
... De este registro se rebajarán los costos, gastos y desembolsos imputables a los ingresos de la misma naturaleza, según lo ... Se deducirán todos los gastos directos o proporcionales que se consideren necesarios para producir la renta de ...
-
Dictamen nº 30167 de Contraloría General de la República, de 17 de Agosto de 1999
empresa contratista tiene derecho al reconocimiento de la indemnizacion del art/131 del reglamento para contratos de obras publicas por los perjuicios experimentados con motivo de la realizacion de la obra "ampliacion avenida la florida, sector walker martinez las vizcachas. primera etapa". ello, porque el retraso en las expropiaciones de terrenos para la ejecucion de las obras...
... trabajo de las mismas que justifique la prestacion, en base a los gastos directos justificados y verificados por la inspeccion fiscal para el caso ... -
Dictamen nº 6187 de Contraloría General de la República, de 3 de Marzo de 1989
empresa constructora encargada de la ejecucion de la obra "construccion nuevas circulaciones verticales y caja de ascensores edificio plazuela santo domingo", segun contrato con la municipalidad de santiago, tiene derecho a la indemnizacion establecida en dto 1340/65 moopp art/80 inc/2, por el aumento de plazo concedido debido a la no entrega de un local y subterraneo, porque precepto...
... , correspondiendo una indemnizacion de los danos acorde con los gastos directos justificados y que la inspeccion fiscal haya verificado, ... -
Dictamen nº 1240 de Contraloría General de la República, de 13 de Enero de 1997
alcalde pudo suscribir el 12/3/96, contrato a honorarios con abogado que senala para que asumiera la defensa de la municipalidad en los recursos de ilegalidad y amparo economico que indica, en la medida que dicha defensa estuviera comprendida en el acuerdo prestado por el concejo a los objetivos y funciones especificas a desarrollar mediante esa clase de contrataciones, al aprobar el presupuesto...
... caso, no procede pagar o reembolsar al referido profesional los gastos directos o indirectos en que incurrio para efectuar adecuadamente la ... -
Dictamen nº 23827 de Contraloría General de la República, de 7 de Agosto de 1995
no procede que la direccion de vialidad pague a una empresa contratista, acorde articulos 80, 88 y 90 del reglamento para contratos de obras publicas, los gastos directos producidos por la paralizacion de las obras del puente "el jote" que formaron parte del contrato "rehabilitacion camino la negra/antofagasta". ello, porque la referida direccion adjudico a la empresa la...
... 80, 88 y 90 del reglamento para contratos de obras publicas, los gastos directos producidos por la paralizacion de las obras del puente "el jote" ... -
Dictamen nº 39019 de Contraloría General de la República, de 3 de Agosto de 2004
no procede el pago de indemnizaciones por el costo de lanzamiento y colocacion de vigas postensadas en un puente, dado que en las especificaciones tecnicas generales del pertinente contrato, pactado entre el contratista y la direccion de vialidad, aplicables a todas las modificaciones del mismo, senalaban que los trabajos comprendidos en el item pertinente, consistian, entre otros, en el...
... reclama el pago de $56.276.239 como compensacin de los mayores gastos incurridos por la modificacin del programa de trabajo por la ocurrencia de ... de trabajo, le sern indemnizados los daos, en base a los gastos directos justificados que el contratista haya tenido y que la inspeccin fiscal haya ... -
... efectúe una imputación o deducción de ingresos, costos y o gastos en un período distinto a aquel que legalmente corresponda, para ... 448 6.- Porcentajes y Factores de Actualización Directos ... 448 7.- Reajuste de los ...
-
Dictamen nº 21499 de Contraloría General de la República, de 28 de Agosto de 1992
reposicion de los discos de cortes y brocas de reemplazo de esmeriles angulares en obras de mejoramiento y complementacion del edificio del congreso nacional a cargo de empresa privada por administracion delegada, deben cargarse a honorarios del administrador delegado y no a la obra. ello, porque esa reposicion dice relacion no con herramientas sino con "maquinarias o equipos" que,...
... con "maquinarias o equipos" que, segun num/8/1/1 del contrato, son gastos con cargo a obras, y el acapite correspondiente expresa textualmente que ... incluyen entre los "beneficios legales vigentes" que son gastos directos del contrato, puesto que ley 16744 art/68 inc/3, obliga a proporcionar a ... -
Dictamen nº 10624 de Contraloría General de la República, de 6 de Marzo de 2006
contratista tiene derecho al pago de obras adicionales realizadas durante el transcurso de la ejecucion de la obra "construccion aula multiuso para la unidad educativa del parque metropolitano de santiago". ello, porque las circunstancias sobrevinientes relativas a la estructura de la obra primitiva constituyen fuerza mayor, por lo que no corresponde que la empresa concesionaria asuma...
... En efecto, si bien en el precio del contrato se incluyen todos los gastos que irrogue su cumplimiento, sean directos, indirectos o a causa de l, ... -
Dictamen nº 15395 de Contraloría General de la República, de 15 de Junio de 1989
direccion general de obras publicas debe pagar a empresa constructora expensas directas provenientes de gastos de mantencion de boleta de garantia, con motivo de la prolongacion de la vigencia de contrato relativo a camino publico, que fuera liquidado anticipadamente. ello, porque conforme dto 1340/65 moopp art/119, en los casos de liquidacion anticipada, la autoridad administrativa tiene un...
... debe pagar a empresa constructora expensas directas provenientes de gastos de mantencion de boleta de garantia, con motivo de la prolongacion de la ... y si ello no se efectua, son de cargo del fisco los gastos directos que el contratista compruebe haber efectuado con motivo de la prolongacion ...