gastos generales
-
Dictamen nº 27916 de Contraloría General de la República, de 12 de Noviembre de 2018
Obras públicas, aumento de plazo, indemnización mayores gastos generales, compensación permanencia contratista
... manifestó, en lo medular, que correspondía indemnizar los mayores gastos generales solicitados por la recurrente en razón del aumento de plazo ... -
Dictamen nº 36796 de Contraloría General de la República, de 16 de Octubre de 2017
obras públicas, aumento de plazo, indemnización mayores gastos generales, compensación permanencia contratista
... Valparaíso concluyó que no correspondía indemnizar los mayores gastos generales solicitados por el recurrente en razón del aumento de plazo ... -
Dictamen nº 22852 de Contraloría General de la República, de 2 de Septiembre de 2019
Facultades CGR, toma de razón, obras públicas, indemnización por mayores gastos generales, imputación presupuestaria
... , de 2015-, y regulariza el pago de la indemnización por mayores gastos generales en el marco del contrato “Conservación Red Comunal Camino ... -
Dictamen nº 3790 de Contraloría General de la República, de 11 de Febrero de 2020
Facultades CGR, toma de razón, obras públicas, indemnización mayores gastos generales, restauración muelle
... origen y aprueba el pago por concepto de indemnización de mayores gastos generales, en relación al contrato “Restauración muelle salitrero ... -
Dictamen nº 5339 de Contraloría General de la República, de 28 de Febrero de 2020
Facultades CGR, toma de razón, obras públicas, mayores gastos generales, convenios indemnizatorios, construcción embalse, acreditación requisitos
... del rubro, que aprueban convenios indemnizatorios por mayores gastos generales en el marco de los contratos “Construcción embalse ... -
Dictamen nº 34017 de Contraloría General de la República, de 20 de Septiembre de 2017
facultades cgr, toma de razón, obras públicas, mayores gastos generales, enmienda acto administrativo
... ón Hospital Carlos Cisternas de Calama”, el pago de mayores gastos generales por 185 días de acuerdo al punto 28.1 de las bases aprobadas ... -
Dictamen nº 24218 de Contraloría General de la República, de 28 de Septiembre de 2018
Municipalidades, subvenciones, pago remuneraciones, cotizaciones previsionales, finiquitos, gastos generales, operacionales, requisitos
... de remuneraciones, cotizaciones previsionales, finiquitos, gastos generales y operacionales ... Requerida al efecto la aludida entidad ... -
Causa Nº 44629-2017 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 29/10/2018
Escritura de modificación de contrato. Sentencia. Acción subsidiaria de nulidad de derecho público de la decisión administrativa. Facultad de revocación
... días, sin derecho a pago de gastos generales, circunscripción que tornó en innecesaria la ... -
Dictamen nº 24951 de Contraloría General de la República, de 7 de Julio de 2017
obras pública, pago mayores gastos generales, obras adicionales, aumentos de plazo, valor pro forma
... reclamaba el pago de una indemnización por los mayores gastos generales derivados de diversos aumentos de plazo dispuestos en el marco ... -
Causa Nº 34169-2017 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 20/08/2018
Presunción judicial. Contrato por escritura pública. Sentencia. Responsabilidad contractual
... por concepto de obras extraordinarias y mayores gastos generales, disponiendo, en su lugar, que la demanda queda acogida en ... -
Vigente
Código Civil
... o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición ... Art. 230. Los gastos de educación, crianza y establecimiento de los hijos son de cargo de la ...
-
Causa nº 33634/2015 (Casación). Resolución nº 477621 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 30 de Agosto de 2016
Indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual. Costo total por concepto de gastos financieros por retraso en los pagos. Contratos de obra pública. Ejecución de las obras producto
... parte de la Direccin, quien deja constancia que a su juicio, los gastos de sobre estada y costos financieros se encuentran incluidos en los ... directo de las variaciones de obras, ms el recargo por gastos generales y utilidades calculados sobre la base del gasto directo. As consta de lo ... -
Dictamen nº 5652 de Contraloría General de la República, de 15 de Febrero de 2017
Sobre el pago de mayores gastos generales de la obra que indica.
... Ltda., reclamando por el pago de una indemnizacin por los mayores gastos generales derivados de la ejecucin del contrato Ampliacin Av. Jorge ... -
Dictamen nº 36866 de Contraloría General de la República, de 11 de Junio de 2013
Sobre forma de pago de los gastos generales en el contrato que se menciona.
... pronunciamiento sobre la procedencia de pagar la totalidad de los gastos generales considerados inicialmente en el contrato Construccin Hospital ... -
Dictamen nº 74113 de Contraloría General de la República, de 7 de Octubre de 2016
Sobre reclamo relativo al pago de mayores gastos generales en el contrato que indica.
... y Compaa Limitada, reclamando por el pago de mayores gastos generales en el marco del contrato denominado Reposicin de Centro de Salud ... -
Vigente
Decreto Supremo N° 75, del 2 de Febrero de 2004, deroga Decreto N° 15, de 1992, y sus Modificaciones Posteriores y aprueba Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
... REGLAMENTO PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS ... Disposiciones generales y definiciones ... Artículo 1. El presente Reglamento formará parte ... se indicarán los montos o porcentajes correspondientes a gastos generales desglosados detalladamente, y utilidades ... Artículo 77. La ...
-
Dictamen nº 5391 de Contraloría General de la República, de 2 de Marzo de 2020
IND, obras públicas, aumento de plazo, indemnización mayores gastos generales, compensación permanencia contratista, obligatoriedad de sistemas
... manifestó, en lo medular, que correspondía solucionar los mayores gastos generales derivados del aumento de plazo otorgado por la Dirección ... -
Dictamen nº 20059 de Contraloría General de la República, de 1 de Junio de 2017
Obras públicas, contrato a suma alzada, mayores gastos generales, facultades cgr, obligatoriedad de dictámenes, apercibimiento
... ón de la empresa Ingecons Ltda., solicitaba el pago de los mayores gastos generales en que habría incurrido a raíz de la demora en la ... -
Dictamen nº 7810 de Contraloría General de la República, de 15 de Marzo de 2019
Facultades CGR, toma de razón, obras públicas, indemnización por mayores gastos generales, liquidación final del contrato
... , en lo que interesa, el pago de una indemnización por mayores gastos generales a que se alude en el estado de pago N° 22, del contrato ... -
Dictamen nº 8585 de Contraloría General de la República, de 27 de Marzo de 2019
Carabineros, obras públicas, pago mayores gastos generales, obligatoriedad de dictámenes, retardo en cumplimiento obligaciones contractuales
... Asociados de Carabineros”, vinculadas con los mayores gastos generales incurridos por la contratista a raíz de la demora en la ... -
Dictamen nº 6190 de Contraloría General de la República, de 13 de Marzo de 2020
Facultades CGR, toma de razón, obras públicas, canalización estero, indemnización por mayores gastos generales, liquidación de contrato, retardo tramitación
... del rubro, que aprueba convenio de indemnización por mayores gastos generales del contrato “Construcción mejoramiento canalización estero ... -
Dictamen nº 7147 de Contraloría General de la República, de 31 de Marzo de 2020
SDS, obras públicas, indemnización por mayores gastos generales, imputación presupuestaria, principio de legalidad del gasto
... presupuestaria del gasto por concepto de indemnización por mayores gastos generales del proyecto que indica, la cual, según señala, no ha podido ... -
Dictamen nº 37930 de Contraloría General de la República, de 17 de Junio de 2013
Sobre pago de mayores gastos generales en contrato que indica.
... que la Direccin de Vialidad no ha procedido al pago de los mayores gastos generales a que, por los aumentos de plazo que indica -dispuestos por las ... -
Dictamen nº 43624 de Contraloría General de la República, de 19 de Julio de 2012
Sobre indemnización de mayores gastos generales en situación que indica.
... pblica el pago de la indemnizacin por concepto de mayores gastos generales prevista en los artculos 89 y 90 del decreto N 236, de 2002, del ... -
Dictamen nº 1330 de Contraloría General de la República, de 15 de Enero de 2020
Obras públicas, contrato a serie de precios unitarios, aumentos de plazo, mayores gastos generales, requisitos
... la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) a pagar los mayores gastos generales derivados de los aumentos de plazo dispuestos por sus ...