Responsabilidad del contratista

DUEÑO DE LA OBRA. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA. TRABAJADORES. La responsabilidad subsidiaría del dueño de la obra tiene su fuente u origen en la ley y que, en atención a su naturaleza esta constituye un tipo de responsabilidad extracontractual, pues, en definitiva, se pretende que el dueño de la obra, empresa o faena, sin tener relación contractual alguna con él o los trabajadores contratados por...

DOCTRINA: La normativa sobre subcontratación pretende abordar el problema de la insolvencia de los contratistas o subcontratistas que va en desmedro de los derechos de los trabajadores y que surgieron en Europa en el siglo XIX a raíz de la especialización de los procesos productivos y el requerimiento subsecuente de conocimientos y manejos específicos. Aplicando el principio de Protección del...

Contrato terrenos. Ejecución de las obras de construcción. Indemnización de perjuicios por falta de servicio. Acto administrativo con la valoración de la prueba documental

Objetivos El trabajo efectuado tuvo como finalidad investigar las denuncias de los recurrentes, que se refieren, en síntesis, a diversas irregularidades cometidas por parte de la Municipalidad de El Quisco, durante el desarrollo del contrato suscrito para la ejecución del proyecto de la suma, por cuanto a su juicio, la unidad técnica no cumplió cabalmente sus labores de fiscalización del contrato

se ajusto a derecho direccion de vialidad al efectuar un muestreo del pavimento asfaltico en la obra repavimentacion ruta s/30 temuco nueva imperial, en su negativa en acceder a uno nuevo y en el cobro de una multa derivada de aquel. ello, porque conforme a las bases administrativas generales, la inspeccion fiscal realizara los ensayos de control que estime convenientes, usando para ello, cuando...

Incumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios. Comunas. Acción de responsabilidad civil. Obra publica

no procede liquidar anticipadamente contrato para saneamiento de poblacion pactado entre municipalidad y particular. ello, porque se ha comprobado que el contratista tuvo reales impedimentos, ajenos a su voluntad, para ejecutar la obra en la forma contratada originalmente, las que dificultaron su cumplimiento y produjeron atrasos que no le fueron imputables, por lo que no ameritan la aplicacion...

se ajusto a derecho multa aplicada por atraso en la entrega de la obra "construccion de 338 casetas sanitarias". ello, porque si bien la constructora solicito una recepcion provisoria parcial de aquellas, ello no le exime de su responsabilidad por el atraso en el termino de la totalidad de las obras, maxime si a tal solicitud se omitio acompanar certificado de dotacion de la empresa...

Administración de los bienes nacionales de uso público. Acción de indemnización de perjuicios. Responsabilidad municipal por daños. Comuna

Responsabilidad de las obligaciones laborales. Servicios en la obra. Acción de indemnización del lucro cesante. Derechos laborales de los trabajadores del contratista

• Legislación Oficial

procede que municipalidad pague a empresa contratista indemnizacion por gastos proporcionales derivados de la paralizacion incurrida en la obra "construccion colector interceptor americo vespucio norte". ello, porque acorde articulos 133 y 135 del dto 15/92 obras publicas, el contratista se encuentra obligado a ejecutar las obras conforme a los instrumentos que forman parte del pliego...

• El Mercurio

Sanción de nulidad de despido. Contrato de trabajo. Recurso de unificación. Indemnizaciones

en ejecucion de obra de construccion de alcantarillado de aguas servidas nuevo emisario san bernardo, pactada con emos, las filtraciones y rebases de la camara como consecuencia del aumento de caudal con la consiguiente obstruccion del emisario aguas abajo del sector de las obras, constituyen hechos ajenos a la responsabilidad del contratista, ya que especificaciones tecnicas que rigieron el...

no se ajustan a derecho decretos municipales que aprueban modificaciones por obras extraordinarias en contratos que se indican, porque desde el inicio de los trabajos no se contaba con el numero total de sitios de asignatarios a los que benefician las casetas sanitarias objeto de los contratos, lo que impidio definir el emplazamiento de cada unidad al no existir concordancia con la linea dada por

en contrato a suma alzada celebrado por un serviu para la ejecucion de la obra "primera etapa del parque claudio arrau", regido por las bases administrativas especiales, el reglamento para contratos de ejecucion de obras de edificacion y urbanizacion del sector vivienda, las bases administrativas generales para contratos a suma alzada y las propias bases administrativas especiales de la

1) Para efectos de la responsabilidad subsidiaria del dueño de la obra, empresa o faena, o del contratista, del artículo 64 del Código del Trabajo, se entiende por obligaciones laborales las que emanan de los contratos individuales o colectivos del trabajo, y del Código del Trabajo y sus leyes complementarias, de los trabajadores del contratista o subcontratista, según el caso, ocupados en la...

Sujeto pasivo de la acción. Contrato suscribi ó contrato de subcontratación de ejecución de obra. órgano público. Accidentes laborales

a falta de plazo especifico fijado por la autoridad administrativa para subsanar observaciones formuladas por comision receptora de obras, luego de inspeccion tecnica, rige plazo maximo de 10 dias corridos senalado en dto 29/84 vivie art/71, que constituye el plazo maximo de dias corridos que pueden otorgar los serviu en caso de obras regidas por dto 29/84 vivie citado, ejecutadas dentro del...

Objetivos: Atender denuncia sobre eventuales imprecisiones del proyecto "Mejoramiento Avda. Javiera Carrera, entre Avda. Las Encinas y Avda. Recabarren" de Temuco, ademas, de la falta oportuna de respuestas por parte de la unidad técnica, que en conjunto habrían derivado en un atraso en la programación de la obra en cuestión sin que la enti9ad mandante estableciera un aumento de plazo y pago de...

en contrato de ejecucion de camino no procede que direccion de vialidad pague a contratista obras extraordinarias por extraccion de material de emprestito de pozo. ello, porque ese contrato se rigio por el sistema de serie de precios unitarios y acorde art/4 num/24 del dto 1340/65 obras publicas, aplicable en este caso, son obras nuevas o extraordinarias en estas contrataciones, las incorporadas...