recepción obra
-
Dictamen nº 2577 de Contraloría General de la República, de 19 de Enero de 2004
no procede que tesoreria aplique multas por atrasos en la entrega de trabajos por ella contratados para la remodelacion de su edificio institucional, considerando que la ejecucion del contrato se desarrollo en condiciones de poca claridad, la ausencia de un libro de obras e inadecuada regulacion para la entrega de los trabajos. existen ambiguedades de la administracion, dado que el inspector...
... de las obras es imputable a la empresa, dado que la modificacin de obra determin un aumento del plazo de 9 y 13 das para los pisos 5 y 6, ... - Informe de Investigación Especial 948-15 Municipalidad de Ercilla, sobre Polideportivo y CESFAM-OCTUBRE 2015
-
Dictamen nº 21040 de Contraloría General de la República, de 5 de Junio de 2001
direccion de vialidad se ajusto a derecho al no devolver las retenciones luego de la recepcion provisoria de una obra concesionada. ello, porque conforme art/163 del dto 15/92 de obras publicas, si despues de la recepcion provisional, segun se disponga en las bases, los trabajos estan ejecutados sin defecto alguno y segun los planos, especificaciones y reglas de la tecnica, se devolveran al...
... , con data 18 de mayo de 1999, se efectu la recepcin provisoria de la obra. Empero, en el acta de dicha recepcin, la Comisin respectiva estamp la ... -
Decisión nº C1588-13, de Consejo de Transparencia de 6 de Noviembre de 2013
Procedimiento de reclamo y amparo - Requisitos de la presentación - Otros : Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, fundado en que la información entregada en respuesta al requerimiento de información no corresponde a la solicitada respecto a la copia digital de la carpeta de recepción de obra del Edificio ubicado en Viena N°1233, de la comuna de Viña del Mar. El Consejo
... és de la cual habría solicitado copia digital de la carpeta de recepción de obra del Edificio ubicado en Viena N°1233, de la comuna de Viña del ... -
Causa Nº 5342-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 24-01-2022
Licitación pública para la construcción. Indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato de obra. Pago de los gastos generales. Aumentos de plazo de ejecución de las obras
... el contrato de obra y en las Bases Administrativas dicho ... monto se calculó en un 14% ... antes de realizada la recepción provisoria. En casos de ... complementarse ... garantías acompañadas; en ... -
Causa Nº 63190-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 21-01-2022
Acción de indemnización. Comunas. Cumplimiento perjuicios. Contrato de obra pública para la ejecución
... Reglamento ... XFPYXVWQZT ... Expone que el contrato de autos es de obra pública y ... que, por lo tanto, se rige por las disposiciones del ... de ejecución del contrato” ... El acta de Recepción Definitiva de la obra es ... de fecha 23 de julio de 2014, habiéndose ... -
Vigente
Decreto núm. 293 EXENTO, publicado el 08 de Noviembre de 2018. FIJA OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN NACIONAL Y ZONAL QUE DEBEN INICIAR SU PROCESO DE LICITACIÓN EN LOS DOCE MESES SIGUIENTES, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE EXPANSIÓN DEL AÑO 2017
... a. Descripción general y ubicación de la obra ... El proyecto consiste en la ampliación de la subestación Candelaria ... El Coordinador podrá establecer mecanismos electrónicos de recepción de ofertas, siempre que se cautele la igualdad de condiciones entre todos ...
-
Dictamen nº 10353 de Contraloría General de la República, de 6 de Mayo de 1985
en contratos de obra por sistema de pago contra recepcion celebrados por sendos no procede que despues de haberse recibido provisoriamente las distintas etapas de la obra, se considere la recepcion de la ultima de ellas como recepcion provisional total, porque asi se libraria al contratista de la obligacion de otorgar boleta de garantia de retencion del 5 por ciento del estado de pago de esa...
en contratos de obra por sistema de pago contra recepcion celebrados por sendos no procede que ... -
Causa nº 2468/2016 (Proteccion). Resolución nº 78345 de Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de 23 de Diciembre de 2016
... Chepu, comuna de Ancud Región de Los Lagos”, con la empresa Essal, obra concluida el 16 de abril de 2015, motivo por el cual, conforme al punto ... de Licitación Pública de la Obra, solicita por escrito la recepción de la obra al ITO, constituyéndose la Comisión de Recepción Definitiva ...
-
Causa Nº 32726-2021, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 14-02-2022
Autorización de descargas de aguas lluvias. Obras de modificación de cauce correspondiente a mejoramiento. Competencias. Seguridad publica
... recibida conforme Certificado de Recepción Definitiva de ... Obras de Urbanización N°15 de 4 de noviembre de 2019, ... mayo de 2018, también incorporada, dicho organismo aprobó ... la obra modificación de cauce en el canal de derrames ... derivados del Canal ... -
Dictamen nº 34506 de Contraloría General de la República, de 24 de Julio de 2008
Retardo en ejecución de obra no ha sido imputable a contratista, porque al efectuar los trámites pertinentes ante la empresa ESSBIO SA se advirtió que los trabajos a ejecutar no correspondían a la construcción de alcantarillado de aguas servidas sino que se trataba de la ampliación de una comunidad de desagüe, de lo cual derivaba que el procedimiento diseño y exigencias eran absolutamente...
... , la Municipalidad de Lota convoc a licitacin para ejecutar la obra "Construccin Alcantarillado Aguas Servidas Pasaje Bilbao Poblacin Espaa, ... de Obras de la Municipalidad de Lota, se confirm que la obra se recepcion en forma provisional con observaciones a la ejecucin de nueve partidas el ... -
Causa Nº 12354-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 26-08-2019
Entrega del inmueble al contratista. Recepción de la obra. Daño incumplimientos. Excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual
... 2 Municipalidad el rol de administrador técnico de la obra, y el Gobierno Regional la función de administrador ... , se solicitó a la Municipalidad de Maule la recepción de la obra, sin que aquella petición se haya ... -
Vigente
Código de Comercio de 1865
... Rehusando el comprador, sin justa causa, la recepción de las mercaderías compradas, el vendedor podrá solicitar la rescisión ... ARTÍCULO 255 ... El comisionista que obra a su propio nombre se obliga personal y exclusivamente a favor de las ...
-
Decisión Nº C5710-21 / C598... de Consejo de Transparencia de 19/10/2021
Se rechazan los amparos deducidos en contra de la Municipalidad de Quillota, respecto de copia de permiso de edificación y recepción final de obra en el predio identificado por el recurrente. Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que la información consultada no existe, porque
... de Quillota, respecto de copia de permiso de edificación y recepción final de obra en el predio identificado por el recurrente ... Lo ... -
Dictamen nº 2344 de Contraloría General de la República, de 21 de Enero de 2000
conforme dictamenes 33310/98 y 5304/99, el art/166 del dto 15/92 de obras publicas, contiene una norma de excepcion segun la cual, al concurrir las circunstancias que considera, la autoridad ordena el uso de una obra antes de la recepcion provisoria, cesando la responsabilidad del contratista por los problemas ulteriores que aparezcan y que no correspondan a mala construccion o al empleo de...
N 2.344 Fecha: 21-I-2000 ... Contratista de la obra "Ampliacin de la Escuela G-269, Icalma-Lonquimay" ha recurrido ante esta ... -
Causa Nº 85849-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 21-08-2023
Resolución de contrato. Indemnización de perjuicios. Recepción definitiva de las obras para el inmueble. Incumplimiento menor de las obligaciones
... obtener la recepción definitiva de las obras para el inmueble que se obligó a ... construir ... obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno, antes de su recepción ... -
Causa Nº 10572-2022, (Civil) Casación Ambiental, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 26-09-2022
Procedimiento administrativo sancionador. Recurso de nulidad. Reclamo de multa. Infracción a la norma de emisión
... contaba con el certificado de recepción definitiva de ... obras de edificación N° 23.355 de 18 de enero de 2019, ... encontraba terminado y con recepción de obra definitiva ... concedida, de manera que en esas condiciones, su parte no ... -
Causa nº 35584/2016 (Casación). Resolución nº 125666 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 4 de Abril de 2017
Sentencia. Obras viales de mejoramiento. Ejecución de los trabajos. Contrato de construcción de obra pública
... Fisco de Chile, que se sustenta en el contrato de construcción de obra pública, Ruta Junta Central Los Molles Ruta D- 557), que vincula a las ... diseño, daños de terceros, entrega inmediata al público sin recepción, puntualizando una serie de exigencias formuladas por el Fisco, las que a ... -
Dictamen nº 20839 de Contraloría General de la República, de 29 de Agosto de 1991
en contratos de pavimentacion celebrados entre municipalidad y contratista, la fecha de termino de las obras fue la de la solicitud de recepcion provisoria o de su entrega, supeditada a la propia voluntad de la contratista, segun se estipulo en las bases administrativas, y no existiendo observaciones de la mandante, esta debia levantar un acta senalando como data de terminacion, la de la...
... , la fecha de termino de las obras fue la de la solicitud de recepcion provisoria o de su entrega, supeditada a la propia voluntad de la ... asi, la entrega de la obra efectuada a traves de la solicitud de recepcion provisoria, se asimila al ... - Informe Final 946-16 Direccion Regional de Vialidad Metropolitana sobre Inspeccion a las Obras de Contratos Reposicion y Construccion Puente la Sirenita - Febrero 2017
-
Decisión Nº C1234-22 de Consejo de Transparencia de 03/05/2022
Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Buin, fundado en que no recibió respuesta a su requerimiento, referente a la documentación que acredita permiso de edificación, recepción final y resolución sanitaria del restaurante "Capricho Peruano", así como la justificación legal que permitiría este tipo de actividades económicas en una zona residencial; dicho organismo, en virtud de la...
... a la documentación que acredita permiso de edificación, recepción final y resolución sanitaria del restaurante "Capricho Peruano", así ... Peruano" no tiene permiso de edificación ni recepción final de obra, ni cuenta con patente comercial, permiso provisorio y resolución ... -
Vigente
Ley núm. 20936, publicada el 20 de Julio de 2016. ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y CREA UN ORGANISMO COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
... La Comisión, dentro de los cinco días contados desde la recepción de la propuesta del Coordinador, deberá publicarla en su sitio web y ... de los derechos de ejecución y explotación del proyecto de obra nueva defina el trazado y cuente con la correspondiente resolución de ...
-
Oficio Nº 2486/99 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 1999
Si la obra es ejecutada por la empresa sanitaria, el aporte debe ser entregado al momento de firmarse el contrato de aportes, lo que es posterior a la valorización misma, por lo que la entrega de documentos de reembolso será dentro de los diez días siguientes a la firma del mencionado contrato. Si la obra la ejecuta el urbanizador, ésta en sí constituye el aporte. Por lo tanto, los documentos de...
... 1.-Si la obra es ejecutada por la empresa sanitaria, el aporte debe ser entregado al ...