Dictamen nº E449858 de Contraloría General de la República del 08-02-2024
| Fecha | 08 Febrero 2024 |
| Tipo de documento | Generales |
N° E449858 Fecha: 08-II-2024
Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba liquidación final del contrato “Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Límite Regional, Tramo Dm. 25.280 al Dm. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule”, en atención a las siguientes observaciones:
1. No fueron acompañados los siguientes antecedentes:
a) La evaluación y certificaciones de los ensayos de densidad y espesor de las partidas 408-1 y 408-1a "Concreto Asfaltico de Rodadura" y la certificación de la calidad de la resistencia mecánica de la partida 607-3 "Soleras Tipo C".
b) Los que dan cuenta del cumplimiento de lo indicado en la resolución exenta Nº 743, de 2011, de la Dirección de Vialidad, que aprobó el instructivo "Nuevos Criterios Sísmicos para el Diseño de puentes en Chile”, respecto de la construcción de los puentes Tregualemu 1 y Tregualemu 2.
c) El oficio Nº 3.539, de 2014, del alcalde de Pelluhue, citado en los antecedentes de la primera modificación.
d) Aquellos que respaldan el atraso por lluvias en la ejecución de las capas estructurales del camino y su saneamiento, y los asociados al retraso en la expropiación del lote N° 14, para efectos de la construcción de taludes entre los kilómetros 29,600 y 31,100, según lo referido en la cuarta y quinta modificación.
e) Los que permitan constatar los plazos de levantamiento de las observaciones de la mesa propositiva para la orden de ejecución inmediata Nº 3.
f) Aquellos que justifican la procedencia de pactar la actualización del proyecto de seguridad vial y los que acreditan las gestiones efectuadas por el servicio al efecto.
Lo anterior, considerando lo indicado en las especificaciones técnicas especiales de las partidas 702-1a "Señalización Vertical Lateral de un Poste", 702-1b "Señalización Vertical Lateral de Dos Postes" y 702-5c "Baliza Kilómetro", en las que se establece que “Dado que el presente proyecto fue elaborado con anterioridad a la entrada en vigencia del D.S. N° 78 de 2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones el contratista deberá atenerse a las disposiciones del nuevo Manual de Señalización de Tránsito de Mintratel y a los Volúmenes 4, 5 y 6 del Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad y sus Complementos.”
Además, con relación a las especificaciones citadas, deberá remitirse el plan actualizado de diagramación e instalación de señales presentado por el contratista, junto con la respectiva aprobación del...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba