Dictamen nº E248777 de Contraloría General de la República del 23-08-2022 - Doctrina Administrativa - VLEX 923981249
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº E248777 de Contraloría General de la República del 23-08-2022

Document Citado por Relacionados
Vincent
Fecha23 Agosto 2022
Tipo de documentoGenerales

N° E248777 Fecha: 23-VIII-2022

Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba el pago de indemnización por concepto de mayores gastos generales en el marco del contrato “Mejoramiento Ruta F-30-E, sector 1: Rotonda Concón – Calle Vergara. Tramo DM. 77.380,00, - DM 77.974,00 comuna de Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso”, por cuanto no se advierte el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 146 y 147 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

En efecto, no se acredita que la ampliación de plazo por 187 días, aprobada mediante la resolución exenta N° 3.388, de 24 de diciembre 2020 -convenio modificatorio N° 4-, haya impactado la ruta crítica en ese número de días, a los efectos de ser indemnizado, por lo que resulta esencial que se acompañe formato Project digital de la totalidad de los programas de trabajo para verificar la afectación a esa ruta crítica.

Debe acompañarse una relación detallada y cronológica entre la referida ampliación, y el resto de las modificaciones de que fue objeto el contrato, particularmente el convenio modificatorio N° 5, en que se incrementan obras sin otorgar plazo para las mismas.

No se adjuntan antecedentes queden cuenta del estado actual del contrato de que se trata, si se tiene presente que, conforme al quinto convenio modificatorio, el contrato tenía fecha de término el 13 de febrero de 2021.

Luego, en la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR