Dictamen nº 69570 de Contraloría General de la República, de 8 de Noviembre de 2012 - Doctrina Administrativa - VLEX 406752118
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 69570 de Contraloría General de la República, de 8 de Noviembre de 2012

Document Citas 2 Citado por Relacionados
Vincent

N° 69.570 Fecha: 08-XI-2012 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 4157, de 2012, del Comando de Ingenieros del Ejército , que aprueba la recepción provisional y autoriza la devolución de las retenciones de la obra “Construcción Compañía Andina Cochrane”, ubicada en la comuna de Cochrane, provincia de Capitán Prat, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, por cuanto no se ha deducido de dichas retenciones la multa correspondiente a los 60 días que demoró el contratista en subsanar las observaciones efectuadas por la comisión en su informe de 17 de mayo de 2012, previo a la recepción provisional de la obra, de acuerdo al procedimiento dispuesto en el artículo 113 del decreto N° 803, de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas. En efecto, de acuerdo a lo previsto en la cláusula décima tercera del contrato de la especie, se debe aplicar una multa por cada día corrido de atraso en la terminación de la obra, la cual se podrá deducir de los pagos que aún se encuentren pendientes o de las retenciones hechas al contratista si aquellos no fueren suficientes para cubrir la multa, de lo que se advierte que el plazo otorgado por la comisión para subsanar las observaciones y utilizado por el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR