Dictamen nº 52665 de Contraloría General de la República, de 27 de Agosto de 2012 - Doctrina Administrativa - VLEX 406749114
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 52665 de Contraloría General de la República, de 27 de Agosto de 2012

Document Citado por Relacionados
Vincent

N° 52.665 Fecha : 27-VIII-2012 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 381, de 2012 de la Universidad de Chile, que entre otras medidas, aprueba el pago de $19.726.662, por concepto de aumento de gastos generales por la paralización de la obra “Centro Tecnológico para la Minería”, y de acuerdo al detalle que se consigna en el Anexo C que indica, por cuanto las bases que rigen la contratación de la especie, no contemplan disposiciones que permitan a esa Casa de Estudios disponer ese desembolso, a lo que debe añadirse que el numeral 7.08 de las citadas bases, previene que cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el servicio podrá modificar el programa de trabajo o por solicitud del contratista, cuando tal petición se fundamente en casos fortuitos o fuerza mayor, constatada por la Universidad, señalando en ambos casos que el contratista no tendrá derecho a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR