Dictamen nº 7515 de Contraloría General de la República, de 31 de Marzo de 1986 - Doctrina Administrativa - VLEX 240048450
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 7515 de Contraloría General de la República, de 31 de Marzo de 1986

Document Citado por Relacionados
Vincent

en caso de atrasos producidos en obras que se ejecutan en vias publicas de municipalidad debidos a que empresas de servicios publicos como chilectra, gasco, emos y otras no se atienen a plazos y resuelven materias de su gestion segun sus propias prioridades e intereses, perjudicando a contratistas adjudicados en licitaciones publicas o privadas, tanto en cumplimiento de plazos de obras estudiados, como financieramente al no poder cobrar valores convenidos, no procede aplicar suspension de tales terminos, por no estar contemplada en normativa vigente, pero puede hacerse efectiva ampliacion de los plazos conforme dto 331/75 vivie art/95 inc/3, supletorio de las bases administrativas pertinentes. ademas, segun reglas generales de la responsabilidad contractual, nadie es responsable del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR