Dictamen nº 1410 de Contraloría General de la República, de 16 de Enero de 1995 - Doctrina Administrativa - VLEX 239991278
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 1410 de Contraloría General de la República, de 16 de Enero de 1995

Document Citado por Relacionados
Vincent

servicio de salud no se ha ajustado a derecho al calcular atraso en ejecucion de contrato sobre ampliacion y remodelacion de servicios de laboratorio y radiologia de hospital, pues las bases senalaron que para ello debia considerarse la diferencia en dias corridos entre las fecha de su termino real y la contractual mas las ampliaciones que se otorgaran, y en este caso determino los dias de demora para cada una de las tres etapas en que dividio los trabajos. si bien el contratista no cumplio los plazos de tales etapas, el servicio tambien se aparto de lo convenido al no aplicar el lapso contractual de 180 dias y considerar atrasos parciales no consultados en las aludidas bases, entregando incluso los recintos para la tercera etapa en una fecha que obligaba a finalizar la misma en una epoca posterior a la fijada en el contrato. por otra parte, existio demora en la entrega de todos los recintos (condicion necesaria para contabilizar los plazos de ejecucion), en la segunda y tercera etapa. aunque el lapso entre el termino de las faenas en cada etapa y el inicio de la siguiente fue utilizado por el contratista en solucionar observaciones y el servicio no lo considero para aplicar multas, ello origino situaciones que provocaron perdidas y dificultades en la programacion de las obras, lo que debe...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR