Dictamen nº 28340 de Contraloría General de la República, de 27 de Octubre de 1987 - Doctrina Administrativa - VLEX 239976574
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 28340 de Contraloría General de la República, de 27 de Octubre de 1987

Document Citado por Relacionados
Vincent

en caso de contratista a quien se le aplico multa por atraso en entrega de obra que ejecutara, no es aplicable dictamen 18945/85 que reconocio como causal de fuerza mayor el atraso debido a demora de emos en otorgar determinada certificacion, respecto de la cual no existia texto expreso, porque en este caso la demora se produjo a causa del propio interesado quien en conocimiento de las bases de su contratacion decidio correr el riesgo de solicitar a sendos el reemplazo de motobombas por otras de caracteres similares, sabiendo o debiendo prever que se exponia a la negativa del servicio, lo que provocaria que tuviera que adquirir las que aparecian identificadas en el item correspondiente, aunque debiera importarlas, lo que en definitiva ocurrio y que fue lo que produjo mayor atraso en la ejecucion del contrato. por lo mismo, tampoco le es aplicable oficio 10800/87. de otra manera, se infringiria principio de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR