Dictamen nº 11634 de Contraloría General de la República, de 8 de Mayo de 2018 - Doctrina Administrativa - VLEX 722609321
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 11634 de Contraloría General de la República, de 8 de Mayo de 2018

Document Citado por Relacionados
Vincent

N° 11.634 Fecha: 08-V-2018

La Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso al instrumento del rubro -que fue previamente representado mediante los oficios N° 34.017 y N° 41.047, ambos de 2017, de este origen-, que ordena en el marco del contrato “Término de obra Normalización Hospital Carlos Cisternas de Calama” el pago de mayores gastos generales por 185 días de acuerdo al punto 28.1 de las bases aprobadas por la resolución N° 134, de 2014, de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, por cuanto de los antecedentes tenidos a la vista en esta oportunidad no se ha podido establecer con exactitud el cumplimiento de los requisitos establecidos en el referido punto en lo relativo al aumento de plazo y a la afectación de la ruta crítica.En efecto, si bien en esta ocasión se fundamenta la creación de la nueva partida “impacto porcelanatos”, no es posible establecer que el plazo asociado a ella sea de 240 días, si se considera que en el programa impactado con la aludida partida no se contempla ese plazo, sino el de 200 días y que, además, no se da a conocer de modo acabado el procedimiento constructivo respectivo, aspectos que inciden en la determinación del plazo a indemnizar, según se consignará. En tal sentido, y acerca de las deficiencias del procedimiento, es posible señalar que no fue remitido el cronograma de 240 días, que permita analizar la situación final, a lo que cabe añadir, en todo caso, que en el cronograma de la tabla Nº 2 -contenida en el Informe de 23 de octubre de 2017, del ITO- no se advierte una fundamentación acerca de los plazos que se consideraron para cada uno de los trabajos que comprende dicha partida, cronograma que, por lo demás, es de 267 días.Por lo expresado, no es posible acreditar que el impacto de la incorporación de la nueva partida en el programa de trabajo de la obra sea de 185 días, de manera que no se puede tener claridad acerca del impacto total en el referido programa -extensión y afectación de la ruta crítica-. Cabe agregar, que del examen del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR