Dictamen nº 30496 de Contraloría General de la República, de 1 de Septiembre de 1994 - Doctrina Administrativa - VLEX 239829902
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 30496 de Contraloría General de la República, de 1 de Septiembre de 1994

Document Citado por Análisis 2 Relacionados
Vincent

direccion de vialidad debe aplicar multas por atraso de contratista en ejecucion de contrato de conservacion de camino, cuyo plazo era inicialmente de 360 dias, habiendo acordado las partes un aumento de 55 dias corridos, quedando entonces fijado dicho termino para el 14/4/93, no llegando a concretarse otras modificaciones al respecto. asi, al entregarse las obras recien el 23/10/93, se han originado las multas indicadas en las bases administrativas generales rectoras de contratos a serie de precios unitarios como el examinado, y dto 1340/65 obras publicas art/105. justificaciones de la constructora no son utiles para desvirtuar lo anterior, pues informe de personal tecnico de contraloria establece que desde el inicio del contrato el avance fisico de las faenas era escaso y tampoco pudo registrarse en el libro de obras los trabajos sobre escarpe y terraplen por no existir en su oportunidad. segun art/47 del dto 1340/65, la contratista puede reclamar el pago de indemnizacion por la disminucion de partida sobre "traslado de postes" ordenada por la administracion, pero por esa causa no puede modificarse el presupuesto compensado ya que tal operacion no se preve en la normativa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR