Dictamen nº 20123 de Contraloría General de la República, de 14 de Agosto de 1992 - Doctrina Administrativa - VLEX 239593782
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 20123 de Contraloría General de la República, de 14 de Agosto de 1992

Document Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent

no procede aplicar multas por atraso en que contratista incurriera en la entrega de documentacion exigida en las bases administrativas de contrato de ejecucion de asfalto en una calle. ello, porque si bien para terminar la relacion contractual era necesario cumplir el procedimiento establecido en esas bases, que obligaban al constructor, ademas, de terminar la obra, a entregar los documentos requeridos, procede considerar que las faenas se entregaron por la administracion al uso publico anticipadamente, a traves de un acto en presencia de autoridades comunales y representativas del sector, operando asi, en el hecho, la recepcion de las obras, lo que exime a la empresa contratista de las multas senaladas. ademas, se ha configurado una causal de inimputabilidad de responsabilidad para la reclamante, por el tiempo transcurrido entre la data en que solicito la recepcion de obras y las de la inauguracion de estas, puesto que en merito de esa solicitud el municipio contratante, segun las...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR