Dictamen nº 12237 de Contraloría General de la República, de 23 de Mayo de 1983 - Doctrina Administrativa - VLEX 239451342
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 12237 de Contraloría General de la República, de 23 de Mayo de 1983

Document Citado por Relacionados
Vincent

plazo en contrato de obra publica denominada mejoramiento agua potable comuna santiago, y sus aumentos, corre desde tramitacion del decreto respectivo de acuerdo a reglas generales y es de dias completos. atraso derivado de defectos en sistema de empalmes es imputable a emos, por cuanto conexiones no pudieron efectuarse en tiempo por defectos en valvulas de empalme, sin perjuicio de que deba considerarse como fechas de las solicitudes de conexion aquellas de su ingreso a oficinas de partes de las oficinas comunales de emos. en cuanto a no pago partidas desglosadas, no obstante tratarse de contratos a suma alzada, en que oferta es a percio fijo y cubicaciones inamovibles, jurisprudencia ha determinado que en esos contratos, las modificaciones que sufran y que impliquen disminucion de obras, inciden en el precio. si desglose es ordenado por la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR