Dictamen nº 23825 de Contraloría General de la República, de 7 de Agosto de 1995 - Doctrina Administrativa - VLEX 239414278
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 23825 de Contraloría General de la República, de 7 de Agosto de 1995

Document Citado por Relacionados
Vincent

no procede que direccion regional de vialidad cobre multas a empresa contratista por el atraso en la entrega de obra que indica, porque durante la ejecucion de aquella la administracion ordeno introducir diversas modificaciones al proyecto original, que en opinion de inspeccion fiscal contenia serias deficiencias tecnicas, y tambien dispuso la paralizacion de faenas, todo lo cual altero el programa de trabajo acordado por los contratantes. a su vez, convenio ad referendum aprobado por dicho servicio en que se determinaba como fecha de termino de las faenas el 10/11/93 fue devuelto por contraloria al no fundarse en el cambio de proyecto efectuado por aquel durante su desarrollo, sino que en razones de orden climatico, senalandose en esa misma oportunidad que dicho organismo debia dictar los correspondientes actos administrativos que otorgaran aumentos de plazo a la empresa contratista. asi, las consecuencias derivadas de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR