Dictamen nº 33245 de Contraloría General de la República, de 15 de Diciembre de 1989 - Doctrina Administrativa - VLEX 239403122

Dictamen nº 33245 de Contraloría General de la República, de 15 de Diciembre de 1989

en contrato de ejecucion de casetas sanitarias y sus urbanizaciones pactado entre municipalidad y sociedad privada, regido por las bases administrativas generales del programa de mejoramiento de barrios, bajo la modalidad de suma alzada, deben pagarse a contratista las mayores obras de urbanizacion que debieron ejecutarse para instalar la matriz de agua potable. ello, porque en las bases administrativas especiales se senalo que tales obras existian, lo que se reiteraba en las bases generales, de modo que la sociedad no incluyo en su oferta trabajos de esa naturaleza, los que no obstante debio realizar, modificando la matriz para poder realizar obras de pavimentacion, no habiendosele otorgado para ello mayor plazo ni aprobarse su pago. no puede aplicarse a contratista multa por atraso en la entrega de las casetas, pues el retardo de la recepcion municipal se debio a un certificado emitido incorrectamente por la unidad tecnica, lo que ha configurado una causal de fuerza mayor toda vez que por un acto de autoridad debio diferirse el cumplimiento de la entrega hasta la fecha en que el referido certificado fue validamente emitido. ademas, en la fecha de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR