Dictamen nº 5956 de Contraloría General de la República, de 16 de Febrero de 1995 - Doctrina Administrativa - VLEX 239296866
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 5956 de Contraloría General de la República, de 16 de Febrero de 1995

Document Citado por Relacionados
Vincent

procede desestimar recurso de proteccion interpuesto por contratista en contra del contralor por haber emitido dictamen 1303/95 de 13/1/95, que reiterara rechazo a su reclamo respecto de multa por atraso en ejecucion de obras que le encargara servicio de salud, vulnerandose asi garantia del art/19 num/24 de la constitucion al haber tal pronunciamiento conculcado su derecho de propiedad sobre su patrimonio. ello, porque el aludido rechazo fue realmente materializado por dictamen 41519/94, evacuado el 5/12/94, siendo el primeramente mencionado solo una reiteracion de este, por lo que a la fecha de interposicion de este recurso, 31/1/95, se encontraba vencido el plazo fatal de 15 dias habiles para ello, no pudiendo prorrogarse el mismo por sucesivas presentaciones ante contraloria sobre la misma materia. ademas, el acto que habria producido el agravio fue lo resuelto por el servicio de salud, acto concretado por resolucion tomada razon el 13/4/94, contra el cual no se formulo observacion alguna, suscribiendo el interesado, por el contrario, el acta de recepcion en la que constaba la data senalada por el servicio como de finalizacion del plazo contractual. asimismo, las actuaciones de esta entidad de control se fundaron en las facultades que por mandato constitucional y legal le asisten, lo que no puede ser arbitrario o ilegal. en cuanto al fondo, el plazo para realizar las senaladas obras, pactadas como extraordinarias por las partes, se fijo en 14 dias, esto es, a cumplirse el 28/2/94.; ante peticion del constructor de que dicho lapso se contara desde la total...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR