Dictamen nº 12641 de Contraloría General de la República, de 3 de Junio de 1985 - Doctrina Administrativa - VLEX 239177730
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 12641 de Contraloría General de la República, de 3 de Junio de 1985

Document Citado por Relacionados
Vincent

no procede que direccion de obras portuarias amplie plazo concedido para ejecucion de contrato de dragado de puerto san antonio y en el cual se computaron demoras por razones de fuerza mayor y atrasos imputables a citada direccion, porque trabajos pertinentes no se entregaron a su vencimiento y aun cuando contratista comunico termino de obras realizadas posteriormente, ellas no fueron recibidas a satisfaccion por el servicio como lo exige dto 1340/65 moopp art/108. fecha del termino contractual no fue fijada arbitrariamente en el acta de recepcion...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR