Dictamen nº 30052 de Contraloría General de la República, de 1 de Julio de 2008
N° 30.052 Fecha: 1-VII-2008
El señor Alcalde de la comuna de Estación Central, solicita se investigue la demora en la ejecución de la obra Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Pedro Aguirre Cerda, tramo Alameda-Pajaritos, cuya fecha de término de faenas estaba considerada para el mes de diciembre de 2007, lo que no ha ocurrido, centrándose los retrasos, principalmente, en su comuna.
Agrega, que luego de insistentes llamados, personal del municipio se logró reunir con funcionarios del SERVIU y de la empresa constructora, quiénes reconocieron la efectividad del atraso, sin embargo, hicieron presente una modificación en el plazo.
También, señala que se encuentran pendientes: el ensanche y profundización del puente Melipilla, la accesibilidad a la población Mutual de Carabineros y la solución de aguas lluvias de la población Patricio Mekis.
Igualmente, acusa que se modificó proyecto original respecto del ensanche del puente Melipilla, debido a que el resultado de los estudios determinaron cifras difíciles de financiar, aun cuando los considerados inicialmente le otorgaban la factibilidad técnica. En este tenor, se pregunta por qué el SERVIU no informa respecto de las modificaciones que se introduce a un proyecto que beneficia a cientos de familias del sector, considerando grave, que no se haya comunicado al municipio ni a los vecinos el retraso de las obras.
Por último, requiere se determine si los recursos fiscales para esta obra vial se encuentran bien invertidos y si existen irregularidades, toda vez que no entiende las modificaciones al proyecto inicial como tampoco, el retraso en más de 6 meses que presenta la ejecución de las obras.
Del estudio de los antecedentes, de la documentación recabada en el servicio y de las visitas practicadas a terreno, se informa lo siguiente:
Mediante la resolución N° 921, de 30 de noviembre de 2006, el Serviu Metropolitano acepta la oferta de la licitación pública para la ejecución de la obra denominada Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Pedro Aguirre Cerda, Tramo Alameda - Pajaritos, comunas de Santiago, Estación Central, Cerrillos y Maipú, con el consorcio Construcciones Kodama Ltda., en la suma alzada de $ 25.567.058.561, incluido valores proforma por $196.000.000 y, con un plazo de ejecución de 336 días corridos.
El acta de entrega de terreno data de 29 de diciembre de 2006 lo que en concordancia con el plazo otorgado, fija como fecha de término de las obras el 30 de noviembre...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba