Dictamen nº 42796 de Contraloría General de la República, de 7 de Agosto de 2009 - Doctrina Administrativa - VLEX 238934654
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Dictamen nº 42796 de Contraloría General de la República, de 7 de Agosto de 2009

Document Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent

N° 42.796 Fecha: 07-VIII-2009

La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 130 de 2009 del SERVIU Metropolitano, que aprueba una ampliación de plazo de 200 días corridos, con derecho a percibir mayores gastos generales por un monto de $ 183.895.660, en el contrato "Construcción, Habilitación Corredor de Transporte Público Avenida Grecia Tramo Dr. Johow - Avenida Américo Vespucio", sancionado a través de la Resolución N° 1028 de 2007, con ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A., por cuanto no se ha acreditado con precisión las razones que motivaron la paralización de las obras, el fundamento que permitió alterar el proyecto contratado - considerando que éste se encontraba contemplado en los antecedentes que rigieron la licitación -, ni el detalle de los días de inicio y término de la paralización, lo que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR