Entrega y recepción de la obra
-
Causa Nº 82397-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 12-07-2022
Cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios. Obra publica. Responsabilidad contractual. Ejecución de los trabajos
... de 16 de mayo del año 2011, se adjudicó la obra ... denominada “Ampliación AP y Construcción ... entrega de terreno, con fecha de término original el 13 ... FMMGXXZBEYH ... Agrega que la recepción provisional tuvo lugar el 30 ... de septiembre ... -
Vigente
Ley núm. 21040, publicada el 24 de Noviembre de 2017. CREA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
... técnico-pedagógico que el Servicio entrega a los establecimientos de conformidad con lo ... edificación y las que no cuenten con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de esta ...
-
Vigente
Ley N° 18.046 Ley sobre Sociedades Anónimas
... El incumplimiento en la entrega de la información así requerida podrá ser ... en forma clara y precisa que el agente obra en Chile bajo la responsabilidad directa de la ... a cobro tan pronto la hora de su recepción lo permita ... Los aportes quedarán expresados ...
-
Vigente
Decreto núm. 250, publicado el 17 de Marzo de 2022. MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'CONCESIÓN RUTA 5 NORTE. TRAMO: VALLENAR - CALDERA', Y APRUEBA CONVENIO AD ? REFERÉNDUM N° 1
... b) Los plazos máximos para la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria, de cada uno de los informes de ... título "Plazo de Revisión 1", contados desde la fecha de su recepción. En caso de no existir observaciones, el Inspector Fiscal deberá aprobar ...
-
Vigente
Resolución núm. 624 EXENTA, publicada el 21 de Marzo de 2023. LLAMADO A POSTULACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES AÑO 2023, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR CORRESPONDIENTES AL TÍTULO II, MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, DESTINADOS A OBRAS DE INNOVACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDAS, PARA LAS REGIONES ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA, COQUIMBO, VALPARAÍSO, METROPOLITANA, O'HIGGINS, MAULE, ÑUBLE, BIOBÍO, LA ARAUCANÍA, LOS RÍOS Y LOS LAGOS, Y FIJA LA CANTIDAD DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN AL FINANCIAMIENTO DE DICHOS SUBSIDIOS
... , y con el objeto de asegurar la eficiente entrega de los subsidios asignados a cada región para ... obtenido su Permiso de Edificación y Recepción hasta el 31 de diciembre del año 2007, ... , siempre que no se trate del mismo tipo de obra, aun cuando dicho subsidio no se encuentre ...
-
Vigente
Ley N° 19.253, del 28 de Septiembre de 1993, establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
... ciento veinte días contados desde la recepción de la carta certificada. Si así no lo hiciere, ... que el decreto ley N° 2.885, de 1979, entrega a la Comisión de Radicaciones. En el ...
-
Vigente
Decreto núm. 212, publicado el 13 de Enero de 2022. MODIFICA POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR. RUTA 78 ? AV. GRECIA' Y APRUEBA CONVENIO AD ? REFERÉNDUM N° 2
... Para los efectos del desarrollo, entrega, revisión y aprobación del "PID Obras de Rápida Ejecución" cada uno de ... "Revisión Fase 2", en cada caso, contados desde la fecha de su recepción. En caso de no existir observaciones, el Inspector Fiscal deberá aprobar ...
-
Causa nº 35501/2015 (Casación). Resolución nº 35501-2015 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 4 de Octubre de 2016
Interpretación de los contratos. Título ejecutivo. Cláusula arbitral. Costo financiero por morosidad en los pagos
... Vicente S.A. la ejecución de la obra denominada "Edificio ... AIEP Talca 1 Etapa" ... la "Recepción Provisoria de las Obras" tras el cual ... entraba ... (ii) La entrega de la Boleta de Garantía a la vista por la ... -
Boletín de Actualidad Vlex N° 230
... desde la fecha del certificado de la recepción definitiva de las obras ... Primacía de la ... exigencias o compromisos de plazos de entrega de viviendas o diversas construcciones ...
-
Vigente
Decreto núm. 78, publicado el 09 de Noviembre de 2017. MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI' Y APRUEBA CONVENIO AD - REFERÉNDUM N° 3
... /16, de fecha 12 de febrero de 2016, la Sociedad Concesionaria hizo entrega del proyecto para la implementación de las denominadas "Obras Seguridad ... presente decreto supremo, o hasta que se hubiera verificado la recepción de las mismas, lo que ocurriera último, más 3 meses. Transcurrido dicho ...
-
Sentencia nº Rol 11909-21 de Tribunal Constitucional, 14 de Julio de 2022
... factura, en la parte que sanciona la no entrega del recibo señalado en el artículo 5 letra c) ... de las disposiciones que regulan la recepción de facturas, como ocurre con el precepto legal ...
-
Causa nº 793/2020 (Protección). Resolución nº 19 de C.A. de Valdivia, 22-04-2020
... un acto administrativo (acta de recepción provisoria), que salta a la luz casi 2 ... el jardín, considerando que para ellos la obra ya había sido recibida en dicho periodo. Entre ... , Región de Los Ríos, que entrega documentación de observaciones de ...
-
Vigente
Decreto núm. 221, publicado el 20 de Abril de 2022. MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO PUERTO MONTT ? PARGUA', Y APRUEBA CONVENIO AD ? REFERÉNDUM Nº 3 Y SU ADENDA
... b) Los plazos máximos para la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal, de cada uno ... título "Plazo de Revisión 1", contados desde la fecha de su recepción. En caso de no existir observaciones, el Inspector Fiscal deberá aprobar ...
-
Vigente
Ley 20417 - CREA EL MINISTERIO, EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
... Municipales no podrán otorgar la recepción definitiva si los proyectos o actividades a los ... án consignarse plazos razonables para su entrega y los modos de envío de la información, que ...
-
Vigente
Decreto núm. 211, publicado el 11 de Marzo de 2022. MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH', Y APRUEBA CONVENIO AD ? REFERÉNDUM Nº 3
... Concesionaria garantizar que, en todo momento y hasta la recepción, por parte del Inspector Fiscal, de la totalidad de la obra que se ejecute ... Sociedad Concesionaria ante el Inspector Fiscal ya sea mediante la entrega de nuevas pólizas, un endoso de la o las pólizas actualmente vigentes o ...
-
Vigente
Resolucion núm. 1820 EXENTA, el 20 de Junio de 2003. FIJA PROCEDIMIENTO PARA APLICACION PRACTICA DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, REGLAMENTADO POR DECRETO Nº 114 (V. y U.), DE 1994
... exrraordinarias con cierre de recepción de proyectos en dicha Seremi en una fecha ... a la Región en que se ubica la obra de pavimentación, en que conste la aprobación ... , en relación al producto que se le entrega y a su participación. El Serviu deberá ...
-
Causa Nº 20864-2018 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 29/11/2018
... había atraso en la entrega de las obras e ... contrato de ejecución de obra “conservación anfiteatro ... solicitado la recepción provisoria de las obras, sino ...
-
Causa Nº 93505-2021, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 10-03-2023
Nulidad de objeto ilícito del derecho común. Contrato con indemnización de perjuicios. Renuncia a la administración. Gastos generales por concepto del aumento de plazo
... analizan la fuerza normativa del acta de entrega ... XVQTXEXHBHE ... estrictamente ... generales al prorrogarse el plazo de la obra, puesto que, ... tal retraso no es atribuible al ... acta de recepción de la obra de 15 de octubre de 2015. Es ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 382 Ley General de Servicios Sanitarios
... conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario ... Se entiende por ... ellos sean claramente identificables con una obra de aprovechamiento para el servicio público ... de los noventa días siguientes a su recepción ... Dispuesta la interconexión y en caso de ...
-
Causa Nº 80577-2022, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 29-06-2023
Liquidación administrativa del contrato. Recepción devolución de las obras. Pago de derechos. Obligación incumplida
... demanda, las obras contaban con la recepción provisoria ... de la Dirección de Obras de la ... el inicio de las obras, contados desde la entrega del ... terreno el 4 de julio de 2011, producto ... antecedentes económicos y técnicos de la obra; ... (v) en lo atingente a las retenciones, ... -
Causa Nº 49738-2021, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 27-12-2021
Servicios públicos. Interrupción de la prescripción. Pago de los gastos de mantención de las obras. Acción de resolución de contrato
... gastos de mantención posteriores a la recepción ... provisoria ... En la especie, Ingeniería ... cargo de la obra hasta el 20 de febrero de 2012. Expresa ... corridos, a contar de la fecha de entrega del terreno ... B) Que, con fecha 16 de febrero ... -
Vigente
Decreto núm. 258, publicado el 12 de Junio de 2010. APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN TOTAL Y REPOSICIÓN PARCIAL DE PUENTES, PASARELAS Y SUS ACCESOS, INCLUYENDO SU DISEÑO DEFINITIVO
... Dirección de Vialidad y la ejecución de la obra ... El contrato se regirá por el sistema de ... respectivas fechas, plazos y lugar de recepción o retiro de antecedentes según corresponda, se ... El plazo para la entrega del proyecto y ejecución de la obra, así como ...
-
Causa Nº 26989-2021, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 13-09-2022
Contrato de obra. Incumplimientos en los plazos de entrega de las obras. Bases de la licitación. Valoración de la prueba
... un atraso en la entrega de las obras y, de existir, si fue ... imputable ... de Recepción provisoria ni el Memorandum N°1403/74 de la ... una obra determinada, dentro de un plazo y por un precio ... -
Causa nº 62118/2016 (Casación). Resolución nº 62118-2016 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 21 de Agosto de 2017
Contrato de obra publica. Comuna. Plazo para la ejecución de las obras. Póliza de seguro
... que si bien el plazo de ejecución de la obra se ... fijó en 300 días corridos, contados ... provocó una demora en la entrega de los terrenos en que la ... misma se ubicaría ... Recepción Provisional de 25 de agosto de 2008. En segundo ...