Anotaciones de obras
-
Vigente
Decreto Ley N° 2.695, del 30 de Mayo de 1979, fija normas para Regularizar la Posesión de la Pequeña Propiedad Raíz y para la Constitución del Dominio sobre Ella.
... previas con fines de regularización, emitido por la dirección de obras municipales correspondiente, o por quien en subsidio cumpla esa función, ... de bienes raíces las inscripciones, subinscripciones y anotaciones necesarias para el cumplimiento de los fines de esta ley; ... c) Asesorar ...
-
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 3 fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican
... , en moneda chilena o extranjera, destinados al financiamiento de obras públicas fiscales ejecutadas por el sistema de concesión contemplado en ... á con efectuar la modificación respectiva en el sistema de anotaciones en cuenta correspondiente ... Por su parte, si las ofertas recibidas ...
-
Vigente
Decreto 40 - APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
... c) Ejecución de proyecto o actividad: Realización de obras o acciones contenidas en un proyecto o actividad tendientes a materializar ...
-
Dictamen nº 10480 de Contraloría General de la República, de 13 de Febrero de 1975
aplica medida disciplinaria de traslado a oficiales administrativos del servicio de obras sanitarias por su responsabilidad en los siguientes hechos: haber efectuado anotaciones indebidas en sus planillas de viaticos desde septiembre de 1970 a abril de 1971; haber permitido que se incurriera en hechos irregulares al suscribir en su calidad de habilitado del servicio las planillas de viaticos de...
-
Causa nº 52960/2016 (Casación). Resolución nº 283141 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 7 de Junio de 2017
Contratos de construcción por incumplimiento de las obligaciones. Mejoramiento de suelos. Responsabilidad en la sentencia. Pago de la indemnización de perjuicios por delitos
... ° 52.960-2016 del Tercer Juzgado Civil de Concepción, caratulados "Obras Especiales Navarra con Serviu Región del Bío Bío", sobre juicio ... la prueba instrumental consistente en copia de los contratos, anotaciones en los libros de obra, memorándum del Serviu Nº 117 y planos definitivos ... -
Vigente
Ley N° 19.300 aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente
... el artículo 86 o Comisión de Evaluación en que se realizarán las obras materiales que contemple el proyecto o actividad, con anterioridad a su ...
-
Vigente
Decreto Supremo N° 222, del 3 de Diciembre de 2004, aprueba Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
... con informe de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas ... b.-Controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y ... de Aeronaves, practicar las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y cancelaciones que procedan, y otorgar las copias y certificados que se ...
-
Vigente
Ley núm. 21582, publicada el 07 de Julio de 2023. SUPRIME O MODIFICA LA INTERVENCIÓN DE NOTARIOS EN TRÁMITES, ACTUACIONES Y GESTIONES DETERMINADAS
... de alteración o reparación, una vez aprobado por la Dirección de Obras Municipales, deberá reducirse a escritura pública en la forma y ... acepte una solicitud se deberán practicar las inscripciones, anotaciones y cancelaciones que procedan, en el Registro de Aguas del Conservador de ...
-
Dictamen nº 27895 de Contraloría General de la República, de 11 de Agosto de 1994
municipalidad debe pagar a adjudicatario de contrato a suma alzada y sin reajustes, las mayores obras de excavacion y relleno que ejecuto al cambiarse dos veces la ubicacion del emisario del alcantarillado, porque municipio contratante conocio tales modificaciones, pese a no existir anotaciones en el libro de obras respectivo. aun mas, el propio alcalde solicito a subsecretaria de desarrollo...
-
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo
... 3.- en las obras o labores que por su naturaleza no puedan ejecutarse sino en estaciones o ...
-
Vigente
Decreto núm. 259, publicado el 17 de Marzo de 2017. MODIFICA POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN' Y APRUEBA CONVENIO AD-REFERÉNDUM N° 4
... - El decreto supremo MOP N° 317, de fecha 30 de abril de 2008 ... - Las anotaciones en el Libro de Obra 23, folios 7, 24 y 31, de fechas 30 de septiembre de 2009, 18 de diciembre de 2009 y 28 de abril de 2010, respectivamente, todas ...
-
Informe de Inspección de Obra 1215-16 Municipalidad de Independencia Contrato 'construcción Complejo Polideportivo Sector Cancha N° 1 Enrique Soro'- Febrero 2017
Objetivos: Se efectuó una inspección a las obras del contrato "Construcción complejo polideportivo sector cancha N° 1 Enrique Soro", a cargo de la Municipalidad de Independencia, la cual tuvo por finalidad constatar que la ejecución de las partidas detalladas en el anexo de este informe, se hayan realizado de acuerdo con las exigencias contenidas en los antecedentes técnicos y administrativos que
-
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 241, del 29 de Marzo de 1960, Fusiona y Reorganiza Diversos Servicios Relacionados con la Aviación Civil.
... ; proponer las expropiaciones a que haya lugar; y ordenar las obras y construcciones correspondientes, así como las adquisiciones que fueran ... Aeronaves, prácticando las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y cancelaciones que procedan y otorgar los certificados correspondientes; ...
-
Vigente
Ley N° 19.253, del 28 de Septiembre de 1993, establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
... ón, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso ... El Presidente de la República, en ... á de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el solo mérito de copia autorizada del decreto supremo ...
-
Dictamen nº 25473 de Contraloría General de la República, de 18 de Mayo de 2004
procede la indemnizacion del art/131 del dto 15/92 obras publicas, si concurren copulativamente las siguientes condiciones: falta de entrega del terreno o de los planos; que dicha omision no sea imputable al contratista; que exista retardo en el desarrollo del programa de trabajo del contratista como consecuencia de la deficiencia aludida; que lo anterior produzca danos que deben calcularse en...
-
Vigente
Decreto Supremo N° 55, del 24 de Enero de 1977, aprueba Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.
... a) Anotaciones cronológicas efectuadas en el sistema de Inventario Permanente, ...
- Vigente Ley N° 18.916, del 19 de Enero, aprueba Código Aeronáutico.
-
Vigente
Resolución núm. 855 EXENTA, publicada el 14 de Julio de 2022. LLAMA A POSTULACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS PARA EL ARRIENDO, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITACIONAL FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO POR EL DS Nº 49 (V. Y U.), DE 2011, Y SUS MODIFICACIONES, CONFORME A LA LETRA I) DE LA GLOSA 03 DE VIVIENDA ASOCIADA AL SUBTÍTULO 33, ÍTEM 01, DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL AÑO 2022
... servicios de asistencia técnica y fiscalización técnica de obras, sin perjuicio de efectuarse ajustes de los recursos disponibles del ... libres de gravámenes, prohibiciones, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquier naturaleza. Para la postulación con terrenos ...
-
Vigente
Resolución núm. 1077 EXENTA, publicada el 22 de Julio de 2020. LLAMA A POSTULACIÓN EXTRAORDINARIA EN CONDICIONES ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU TÍTULO II, MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, REGULADO POR EL DS Nº 255 (V. Y U.), DE 2006, PARA PROYECTOS DEL PLAN DE ATENCIÓN PARA VIVIENDAS EMPLAZADAS EN SUELO SALINO, CORRESPONDIENTES AL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN ETAPA PILOTO, ETAPA I Y ETAPA II, DE LA COMUNA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
... écnicos y de Instalaciones Sanitarias para Diseño y Ejecución de Obras" ... d) La resolución exenta Nº 218, de fecha 21 de febrero de 2018, ... Las visitas deberán acreditarse mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Obras establecido para cada proyecto ...
-
Causa nº 55060/2016 (Casación). Resolución nº 10 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 9 de Noviembre de 2017
Embargo posterior a la anotación de la compraventa en el repertorio. Reclamo de fojas. Inscripción conservatoria del título en el registro de propiedad. Escritura pública de compraventa
... la propiedad e insertando la Resolución N° 14 de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Valparaíso, por la que se acogió al ... del artículo 15 del mismo cuerpo legal, estatuye que las anotaciones caducarán a los dos meses de su fecha si no se convirtieren en ... -
Vigente
Ley núm. 18482, publicada el 28 de Diciembre de 1985. NORMAS COMPLEMENTARIAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE INCIDENCIA PRESUPUESTARIA
... Artículo 26.- Durante el año 1986, la Dirección General de Obras Públicas y la Región de Atacama podrán invertir, en total, hasta la ... de las escrituras respectivas, y por las inscripciones, anotaciones, alzamientos y cancelaciones que deban practicar, y por los certificados y ...
-
Causa Nº 25013-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 02-07-2019
Término unilateral. Proyecto eléctrico necesario para la normalización de la obra materia del contrato. Ejecución del contrato en el plazo. Retraso del inicio de las obras
... quo no consideró que la paralización de las obras por más ... encontraba ... plenamente ... justificada, ... desconocer que ... con el Libro de Obras, el cual sólo presenta anotaciones el ... día 18 de octubre de 2011, relativas a la entrega del ... terreno, ... -
Informe de Investigación Especial 921-2016 Dirección de Vialidad, Región de la Araucanía sobre Ruta R-42 PURÉN-LUMACO-AGOSTO 2016
Objetivos: Atender denuncia sobre eventuales irregularidades en la inspección fiscal del contrato “Mejoramiento Ruta R-42 Purén-Lumaco DM 9.320 – DM 16.770, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía”, que derivaron en el desgaste prematuro de la ruta, así como también establecer las razones del Director Regional para decidir el reemplazo del profesional que ejerció dicha función fiscalizadora...
... cuestión, cumplió su función de fiscalizar el desarrollo de las obras, con la finalidad de que éstas se ejecutaran correctamente? • ... partida Concreto Asfáltico de Rodadura, falta de registro de anotaciones en libro de obras, y la omisión en la revisión, visación y aprobación ... -
Vigente
Ley núm. 18290, publicada el 07 de Febrero de 1984. LEY DE TRANSITO
... , y por los inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas, en el caso de las plazas de peaje, operación de túneles y en ... emisión no sea anterior a 30 días, que contengan todas las anotaciones que se registren, y en los que consten que el solicitante no está afecto ...