Imputable al contratista

• Legislación Oficial

• Legislación Oficial

Sentenci. Incumplimientos relativos a obras. Contrato administrativo de obra pública. Acción de indemnización de perjuicios

empresa metropolitana de obras sanitarias ha debido entregar certificados de dotacion de agua potable y alcantarillado a empresa encargada de la construccion de casetas sanitarias en una poblacion, sin que pueda invocar para negarse a ello, el incumplimiento de numerosos pobladores en el pago del consumo de agua potable, lo que constituye una situacion no/imputable al contratista y que, ademas,...

Nulidad de objeto ilícito del derecho común. Contrato con indemnización de perjuicios. Renuncia a la administración. Gastos generales por concepto del aumento de plazo

• Legislación Oficial

cursa res de direccion de aeronautica que autoriza aumento de plazo del contrato que indica, haciendo presente que no procede congelacion del reajuste que se establece, por el solo hecho de ampliar plazo de ejecucion de obras, mas cuando ampliacion es ocasionada por fuerza mayor, no imputable al contratista. si obra se terminara fuera del plazo autorizado, reajuste se congelara conforme dto 1340/6

durante ejecucion de obra publica, regida por dto 1340/65 moopp el inspector fiscal debe tener estrecha ingerencia y control sobre ella, dejando constancia escrita de su gestion y esta persona debe ser funcionario publico, de modo que la ausencia de este, puede constituir entorpecimiento en la ejecucion de los trabajos, no imputable al contratista, teniendo este derecho a que se le aumente el...

en multa aplicada a empresa constructora, por atraso en entrega de obra, habiendose producido una modificacion del proyecto de la obra inicialmente contratada, que no es imputable al contratista, y que debe haber incidido en el cumplimiento integral del contrato, serviu debera ponderar esta circunstancia, determinando la proporcion que ello represente, para ser descontado de los dias de multa...

Indemnización por despido lesivo de derecho fundamentales. Contrato de trabajo de servicios transitorios. Obligaciones laborales. Responsabilidad de la empresa principal

cursa res 982/87 serviu que aprueba bases administrativas especiales de obras que indica, haciendo presente que la aclaracion num/8 a que se hace mencion en el ultimo parrafo de la letra/a de la aclaracion num/4, a la fecha no se ha enviado a tramite. ademas, la aclaracion num/2 lt/c, al prevenir que dto 29/84 vivie art/62 establece que el valor de la unidad de pago no podra ser posterior a la...

no procede pagar indemnizacion del art/131 del dto 15/92, obras publicas, a sociedad adjudicataria de ejecucion de obra, en que si bien el terreno y planos definitivos se entregaron con retraso, la misma se termino 14 dias antes de la fecha final contratada. ello, porque no concurren los requisitos exigidos por el citado precepto, para el pago de la indemnizacion, cuales son: falta de entrega del

no procede el pago de indemnizaciones por el costo de lanzamiento y colocacion de vigas postensadas en un puente, dado que en las especificaciones tecnicas generales del pertinente contrato, pactado entre el contratista y la direccion de vialidad, aplicables a todas las modificaciones del mismo, senalaban que los trabajos comprendidos en el item pertinente, consistian, entre otros, en el...

en contratos de pavimentacion celebrados entre municipalidad y contratista, la fecha de termino de las obras fue la de la solicitud de recepcion provisoria o de su entrega, supeditada a la propia voluntad de la contratista, segun se estipulo en las bases administrativas, y no existiendo observaciones de la mandante, esta debia levantar un acta senalando como data de terminacion, la de la...

Contratista por trabajos proforma. Fundamento administrativo del aumento de plazo. Servicios públicos. Expropiaciones

desestima solicitud de indemnizacion de perjuicios presentada por empresa adjudicataria de concesion que indica producto de los mayores costos y gastos directos por maquinarias y personal ociosos, porque conforme art/131 del reglamento para contratos de obras publicas, para que ella proceda debe, copulativamente, haberse producido la falta de entrega del terreno o de los planos; que dicha omision

empresa contratista que, antes de la transferencia de determinadas viviendas al serviu correspondiente, fue objeto de una medida precautoria de prohibicion de enajenar y gravar, y luego, de un embargo, a raiz de una accion judicial deducida por un tercero en su contra, se coloco en una situacion de imposibilidad juridica de transferir el dominio de esos inmuebles, lo que exonera al serviu de la...

Contrato de obra publica. Justipreciación. Sentenciadores a la prueba. Indemnización por recursos humanos

Acción de nulidad de derecho público. Renuncia a la indemnización. Aumentos de plazo para la ejecución de las obras. Contratación administrativa

Retardo en ejecución de obra no ha sido imputable a contratista, porque al efectuar los trámites pertinentes ante la empresa ESSBIO SA se advirtió que los trabajos a ejecutar no correspondían a la construcción de alcantarillado de aguas servidas sino que se trataba de la ampliación de una comunidad de desagüe, de lo cual derivaba que el procedimiento diseño y exigencias eran absolutamente...

indemnizaciones que reclama contratista en contra de servicio de vivienda y urbanizacion resultan improcedentes. ello, porque introducir modificaciones a la contratacion de suma alzada por parte de serviu se encuentra prevista de manera implicita en el art/103 del dto 236/2002, de vivienda, estableciendo el procedimiento para indemnizar en tales eventos, no correspondiendo, para estos fines,...

solicitudes de aumentos de plazo requeridas por empresa que se adjudicara en propuesta publica convocada por municipalidad para la construccion de pozos profundos, se ajustaron a derecho, siendo improcedente la aplicacion de multas y su descuento del respectivo estado de pago. ello, porque conforme las bases administrativas rectoras del aludido contrato, eran requisitos indispensables para la...

liquidacion anticipada de contrato de construccion de camino las quemas los muermos no puede practicarse con cargo al contratista como lo efectuo vialidad, porque la paralizacion de los trabajos derivo de una causal de fuerza mayor, no/imputable al contratista, cual es la reiterada negativa de la administracion de pagar las nuevas obras ejecutadas, cuyo volumen excedio con creces las consideradas

procede la indemnizacion del art/131 del dto 15/92 obras publicas, si concurren copulativamente las siguientes condiciones: falta de entrega del terreno o de los planos; que dicha omision no sea imputable al contratista; que exista retardo en el desarrollo del programa de trabajo del contratista como consecuencia de la deficiencia aludida; que lo anterior produzca danos que deben calcularse en...

Pago de indemnizaciones con ocasión del incumplimiento. Cumplimiento a las obligaciones. Recepción de obras. Acción de resolución de contrato de obra pública